工程施工委托书1
发包方(甲方):
承包方(乙方):(注:个人承包)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条、工程简介
1.1工程名称:安阳市博书苑小区管道、光缆线路安装工程
1.2工程地点:安阳市东区文明大道东段路北
1.3承包范围:博书苑小区内管道工程、布放光缆、光缆接续等工程
1.4工期:本工程自20___年4月28日开工,于20___年8月18日竣工。
1.5合同总价款:528486.00元、其中乙方施工费及购买辅材费用458134.00元,甲方提供材料费用70352.00元。
第2条、甲方工作
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派上海信产建设监理有限公司为甲方代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如需要拆改原有建筑环境或设备管线,负责到有关部门办理相应手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划。
3.2指派马小红为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方*及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的.扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意变更管道线路、光缆路由等。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、签字盖章
4.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
4.2本协议书共:两份,双方各执一份。
4.3本合同履行完成后自动终止。
乙方(盖章):甲方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日
工程施工委托书2
本授权委托书声明:____ (姓名)系____________ (总公司名称)的法定代表人,现授权委托________________ (分公司名称)的 ____(姓名)为我公司签署____________ 工程投标文件的法定代表人的授权委托
代理人,我承认代理人全权代表我所签署的 ____________工程投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人:________ 性别:____ 年龄:____
身份证号码:________________
投标人(盖章):________________
法定代表人(签字或盖章):
授权委托日期:_________ 年___ 月____ 日
工程施工委托书3
本授权委托书声明:本公司授权委托王建为华都小区工程(结构)验收的的委托代理人,委托代理人代理进行工程验收业务,并签署工程验收有关文件。
特此委托。
地 址:_________ 联 系 人:_________
电 话:186__________
___________________________公司
授权委托日期:_________年____月____日
工程施工委托书4
xxxx复建工程指挥部:
兹委托 某某 (居民身份证编号: xxxxxxxx )为我单位的委托代理人,代表我单位就 某市第三级橡胶坝复建工程 合同(合同编号: xxxx )签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务,其签名真迹如本授权委托书未尾所示,特此证明。
授权委托单位:某水利工程局
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
20____年___月___日
工程施工委托书5
委托方(甲方):
受托方(乙方):
甲方委托乙方为其 ,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的工程项目设计任务书,明确项目设计应达到标准及性能等;该任务书作为乙方设计该工程项目的依据。
二、委托授权内容:
项目要求:
三、 双方的责任和义务
(一)、甲方的责任和义务
(1)甲方负责考核工程进度,并按进度拨付工程款。
(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
(3)土地征用,房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。
(4)工程竣工,甲方及时组织综合验收。
(二)、乙方的'责任和义务
(1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务,向甲方提交工程成果及竣工文字图
片等材料。
(2)乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包。
(3)乙方必须自觉遵守当地的村规民约,否则,出现矛盾和责任事故由乙方自负。
(4)由乙方造成的工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部承担。
(5)乙方负责按照有关技术规范进行施工,并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。
(6)除不可抗拒自然灾害以外,乙方责任工程质量,确保顺利通过验收。
(7)乙方必须严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工,甲方有权终止合同,不收破方,不接尾款。
(8)工程竣工及时向甲方申请收验。
(9)乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。
(10)一切税费由乙方责任。
四.协议变更终止
(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该项目建设的费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关该项目设计的资料,乙方并保留该设计的所有权利。
(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该项目建设的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因工程需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。
(5)乙方工程施工不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处理。
(6)委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止,此委托书中被委托人不得再次委托。
五.付款方式
甲方支付乙方该项目的全部费用为 。该费用经甲方验收合格,签署同意支付意见后,由水泥指挥部支付。
六.本协议一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表(签字):_________ 法人代表代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工委托书5篇扩展阅读
工程施工委托书5篇(扩展1)
——电力施工委托书5篇
电力施工委托书1
委托人(全称):____(以下简称甲方)
受委托人(全称):______(以下简称乙方)
因我单位建设需要,现将五山134线配分线#28-#29-#30杆更换工程的`施工事宜全权委托乙方办理。
委托内容及范围:五山134线配分线#28-#29-#30杆更换工程。
请贵公司尽快组织人员开展工作,我公司将积极配合相应工作。
委托人:(公章)____受委托人:(____公章)
法定代表人:____法定代表人:____
代理人:____代理人:____
电话:____电话:____
传真:____传真:____
____年____月____日
电力施工委托书2
兹委托_______________________________________单位进行________________项目的勘察、设计工作。
工程地址:________________
工程规模:________________
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
特此委托!
委托单位:________________有限公司
_______________________年____月____日
电力施工委托书3
委托人(全称): ____________________________
受委托人(全称): ____________________________
委托内容及范围: ____________________
委托人:(公章) 受委托人:( 公章)
法定代表人:____________________
代理人:________________
电 话: ________________
传 真: ________________
____________年___月___日
电力施工委托书4
甲方:____
乙方:石家庄千和电力安装工程有限公司
一:兹委托:石家庄千和电力安装工程有限公司(以下简称乙方),负责实施____古城东路道路拓展工程所涉及计,手续与施工工作。
二:未尽事宜双方另行协商解决。
三:本委托书一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:____
____年____月____日
电力施工委托书5
兹委托_______________________________________单位进行________________项目的勘察、设计工作。
工程地址:________________
工程规模:________________
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
特此委托!
委托单位:________________有限公司
_______________________年____月____日
工程施工委托书5篇(扩展2)
——工程施工委托书 (菁华4篇)
工程施工委托书1
本人系xxx公司的法定代表人xxx,兹委托项目经理担任xxx工程项目的现场安全生产管理工作,全权处理工程施工全过程的安全生产管理,配合XX市建筑安全监督站项目监督员的监督工作,并负责工程施工管理过程中现场事务联系、协调工作。
委托期限为该工程领取施工许可证起至该工程竣工验收止,此委托书中被委托人不得再次委托。
法定代表人(签名):xxx
现场受托人(签名):xxx
施工单位 (盖章):xxx
xx年xx月xx日
工程施工委托书2
xxx委托单位:
我系委托单位的法定代表人xxx,现委托xxx作为我单位在xxx建设工程项目施工及保修阶段的工程质量、进度、投资、安全、合同等方面进行全过程管理工作的全权负责人,在签署的授权委托职责范围内实施活动。施工单位、监理单位必须密切配合建设单位的相关管理,一切活动必须符合相关法律、法规及公司相关规定。
本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。
后附法定代表人身份证复印件(加盖人名章或签名)和法人授权责任人身份证复印件(加盖人名章或签名)。
受委托人无转让委托权。
特此证明。
委托单位:xxx(盖章)
委托人:xxx(签字、盖章)
xx月xx日
工程施工委托书3
本授权委托书声明:本公司授权委托王建为华都小区工程(结构)验收的的委托代理人,委托代理人代理进行工程验收业务,并签署工程验收有关文件。
特此委托。
地址:_________联系人:_________
电话:186__________
___________________________公司
授权委托日期:_________年____月____日
工程施工委托书4
根据住房城乡*《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔20______〕124号)等规定,_____________单位___________(法人代表姓名)代表本单位授权________________(被授权人姓名)为本单位_________________(工程项目名称)的项目负责人,该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责,并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。
特此授权。
授权人(本人签名):
单位名称(公章):
被授权人(本人签名):
___________年_____月_____日
工程施工委托书5篇(扩展3)
——工程施工委托书范本 (菁华2篇)
工程施工委托书范本1
本授权委托书声明:____ (姓名)系____________ (总公司名称)的法定代表人,现授权委托________________ (分公司名称)的 ____(姓名)为我公司签署____________ 工程投标文件的法定代表人的授权委托
代理人,我承认代理人全权代表我所签署的 ____________工程投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人:________ 性别:____ 年龄:____
身份证号码:________________
投标人(盖章):________________
法定代表人(签字或盖章):
授权委托日期:_________ 年___ 月____ 日
工程施工委托书范本2
本授权委托书声明:本公司授权委托王建为华都小区工程(结构)验收的的委托代理人,委托代理人代理进行工程验收业务,并签署工程验收有关文件。
特此委托。
地 址:_________ 联 系 人:_________
电 话:186__________
___________________________公司
授权委托日期:_________年____月____日
工程施工委托书5篇(扩展4)
——工程施工委托合同10篇
工程施工委托合同1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
身份证号码:
本着公*合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
居室面积:居室间数:
4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)
二、承包方式:
1、工期:____天,自____年____月____日开工,于____年____月____日竣工。
2、工程承包价款:
A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
3、承包信誉保证及质保条款:
A、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。
B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
C、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的'20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。
4、工程质量及管理约定:
A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
B、工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式:
A、合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。
B、乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。
6、双方其它约定:
三、工程质量要求:
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
四、甲方的责任及义务
1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
2、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。
3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
五、乙方的责任及义务
1、严格遵守公司制定的各项规章制度。
2、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。
3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。
4、必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。
5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
6、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。
7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。
六、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向人民法院起诉。
七、附则
1、本合同甲、乙双方各执一份。
2、本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。
甲方:
乙方:
代表人:
家庭住址:
单位地址:
邮政编码:
电话:
电话:
__年__月__日
工程施工委托合同2
委托方:下称甲方;
受托方:下称乙方:
因建设的需要,根据市领导批示精神,甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务,双方本着互相协作、紧密配合的原则,根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同以共同遵守。
一、工程概况
1、工程建设单位:
2、工程地点:
3、工程名称:
4、工程质量等级:合格。
5、工程建设方式:委托代建。
二、委托的范围与内容
1、甲方授权乙方作为本项目建设的代理业主,履行甲方的权利和义务。
2、甲方职责:
①、负责控制本项目的资金运作。
②、甲方负责该项目完成前期的各项报建手续,及所需表格及报批文件的签字盖章,负责现有施工红线范围内的征地拆迁工作,负责提供该工程配套设施的使用功能要求及筹措本项目建设资金,保证本项目所需的资金及时到位。
③、确保设计文件及时交付乙方。
3、乙方职责:
①、负责本项目建设的组织实施(从工程招标、工程建设管理到工程竣工验收、结算、移交等各项工作)。
②、负责本项目的施工质量和安全监督管理。
4、本项目合同会签程序需由甲、乙双方会签,并由甲方送财政备案。
三、代建工程项目的范围与内容
1、本合同的工程项目范围以设计的工程施工设计文件。
2、本合同项下不包括以下内容:
(1)本工程土地征用、租用、青苗树木赔偿、施工场地内的其它房屋构筑物、各部门(含代管)以外的各种管线、障碍物的迁改和清除。上述事项应由甲方负责在乙方开工前办妥。
(2)引至工地的.临时给水、电力电源线,确保本工程如期顺利进行。
(3)施工设计文件以外的工作内容等。
四、质量等级
本合同项下代建工程质量必须达到水利部颁发的《水利水电工程施工质量检验与评定标准》(以下简称验标)合格工程等级。
五、合同价款及变更约定
1、甲、乙双方共同商定:本合同项下代建工程价款采取“包工包料”的承包方式。
2、本合同价款暂定为人民币(大写)壹仟万元(¥1000万元),实际结算价款按照福州市财政投资评审中心审核的结算价为准。
3、工程及价款变更约定:
对不可抗力因素或甲方原因等造成的工程量增加、工期延误和经济损失等,应由甲方给予及时签认并给予变更补偿。
六、工程质量检查监督
1、乙方必须严格按照施工设计文件及图纸所提供的技术规范、标准、规程、图集等要求组织施工,确保工程质量达到水利部验标合格工程标准。
2、工程质量如不符合要求,乙方无偿返工重做,至合格为止。
七、代建费及支付方式
代建费:甲方支付给乙方的代理建设本项目的代建工程管理费按政综[20xx]227号文件规定计取,共计¥20xx00元(大写:贰拾万元整),最终以福州市财政投资评审中心审核为准。(计算式:10000000×2%=20万元)
支付方式:甲方应在合同签订后7日内先行支付管理费的50%,计¥100000元(大写:壹拾万元整),剩余管理费待财政审核后一次性付清。
八、工程设计费、监理费、工程价款支付与结算
甲、乙双方商定如下:
1、工程设计费由甲方支付。
2、工程监理费支付:乙方应在每月25日前编制本月完成监理项目的进度报表及付款通知单送交甲方审核,甲方应于次月10日前按核定的月进度监理服务酬金的80%拨付给乙方,待工程完工验收且结算经财政审结批复后,甲方应支付至审定监理服务酬金的95%(含税)给乙方,余款待工程保修期满后一次性付清。
3、工程价款采取“备料款一次拨付;工程价款按月进度支付;竣工办理总结算”的方式。具体约定如下:
(1)备料款拨付:甲方应在乙方选定施工单位后7日内按合同价款总额10%支付给乙方作为工程备料款,计人民币壹佰万元整(¥1000000元)。
(2)工程价款按月进度支付:乙方应在每月25日前编制本月已完工程进度报表及付款通知单送交甲方审核,甲方应于次月10日前按核定的月进度价款的80%拨付给乙方;当进度款支付累计达到合同总价款的30%后,开始将备料款按进度款的固定比例(即每完成合同价格的1%,扣回开工预付款的2%)分期从各月的工程进度款中扣回,扣完为止。
(3)税务问题:根据税务局代建工程有关规定,该项目由甲方负责立项,工程发票、决算书审核书等抬头人应为甲方。乙方在工程所在地办理工程税务交纳。
(4)工程结算:工程完工并在乙方提交结算价款经财政投资评审中心审定后的28天内,甲方应支付至审定合同价款的95%(含税)给乙方,其余5%尾款抵作工程质量保证金。
4、本工程质保期为一年,甲方须在质保期届满之日起30日内将该项工程质保金全额归还乙方。
5、超出合同价款的工程款结算及拨付办法:另行单独办理竣工结算及拨款事宜。
九、完、竣工验收
1、工程完工后,乙方经过初验确认具备验收条件并备齐验收资料时,向甲方提交验收报告一份;完整的资料一式三份;决算书一式三份。在确认无误后5日内安排水利有关部门组织验收。工程验收工作和验收文件编制办法按水利部颁发的《水利水电验收规程》的规定办理。
2、对验收中提出需要整改项目,乙方应在规定期限内整改到符合质量等级为止,并承担由自身原因造成的整改费用。
3、在工程完(竣)工验收通过后或整改合格后的次日,乙方将验收合格的螺洲大桥防洪影响堤防加固补救工程无偿移交给甲方或甲方指定的部门。
十、争议解决办法
在履行本合同过程中发生争议时,双方应及时协商解决;协商不成的,双方均可向法院提起诉讼。
十一、合同生效与终止
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,于本合同项下代建工程竣工总结算完毕,甲方付清乙方一切债务后终止。
本合同未尽事宜,双方经协商可以订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同甲、乙双方各执正本一份,副本四份,均具有同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字):XXX 法定代表人(签字):XXX
20xx年XX月XX日 20xx年XX月XX日
工程施工委托合同3
总包单位:XXXX(简称甲方)
分包单位了:XX(简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
第一条、工程名称:X
第二条、工程地点:X
第三条、承包方式:X
第四条、工程项目、造价及工期:XXXX
第五条、甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料,并
提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,*变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场*面布置,为乙方
提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工
方案,参加甲方综合*衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
4、乙方
提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
第六条、项目物资供应
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
第七条、上报工作量与结算
1、施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,*时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
第八条、工尺功能质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第九条、奖励与罚款
1、施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
2、质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的'质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
第十条、其他
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本XX份,甲方执XX份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
补充条款:XXX
总包单位:XX分包单位:
负责人:XXXX负责人:XX
工程代表人:工程代表人:XXX
内部银行账号:XXX内部银行账号:X
XXX年XXX月日
工程施工委托合同4
发包方:____(以下简称甲方)
承包方:____(以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条工程概况
工程名称:教授新村箱变工程
工程地点:科技学院教授新村
工程内容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条工程总价
合同总价为(RMB):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);
2、设备进厂甲方应支付工程款50%(币)50,0000元整(大写伍拾万元整)
3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付;
3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续;
4、自柜体到厂日起履行保固条款;
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的`千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条解约
1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
第十条
合同编号:
2、乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地____管辖。
本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
费用计算表
建设单位:
其他项目费用
措施项目费用
甲方(盖章):____乙方(盖章):____
法定代表人(签章):____法定代表人(签章):____
委托代理人(签章):____委托代理人(签章):____
单位地址:____单位地址:____
账号:____账号:____
合同签订时间:____合同签订时间:____
工程施工委托合同5
总包单位:____________(简称甲方)
分包单位了:______(简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定'执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
第一条、工程名称:___
第二条、工程地点:___
第三条、承包方式:___
第四条、工程项目、造价及工期:____________
第五条、甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料,并提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,*变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场*面布置,为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案,参加甲方综合*衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
第六条、项目物资供应
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
第七条、上报工作量与结算
1、施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,*时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
第八条、工尺功能质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到______质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第九条、奖励与罚款
1、施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
2、质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额____水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
第十条、其他
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本______份,甲方执______份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
补充条款:_________
总包单位:______分包单位:
负责人:____________负责人:______
工程代表人:工程代表人:_________
内部银行账号:_________内部银行账号:___
_________年_________月日
工程施工委托合同6
发包方(甲方):____
承包方(乙方):____身份证号码:____
本着公*合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议:
一、工程概况:
一、工程名称:
二、工程地址:
三、承包范围:
居室面积:居室间数:
四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)
二、承包方式:
一、工期:____天,自____年____月____日开工,于____年____月____日竣工。
二、工程承包价款:
A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
三、承包信誉保证及质保条款:
A、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。
B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
C、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。
四、工程质量及管理约定:
A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
B、工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
五、工程款支付方式:
A、合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。
B、乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。
六、双方其它约定:
三、工程质量要求:
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
四、甲方的责任及义务
一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
二、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。
三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
五、乙方的责任及义务
一、严格遵守公司制定的各项规章制度。
二、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。
三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的.一切经济损失由乙方承担并赔偿。
四、必须对签字工程的金额保密,违者罚款币壹仟元整。
五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
六、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。
七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。
六、争议或纠纷处理
一、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向____起诉。
七、附则
一、本合同甲、乙双方各执一份。
二、本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。
甲方:
乙方:
代表人:
家庭住址:
单位地址:
邮政编码:
电话:
电话:
年月日
年月日
工程施工委托合同7
发包方:____(以下简称甲方)
承包方:____(以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条工程概况
工程名称:教授新村箱变工程
工程地点:科技学院教授新村
工程内容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条工程总价
合同总价为(RMB):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);
2、设备进厂甲方应支付工程款50%(币)50,0000元整(大写伍拾万元整)
3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付;
3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续;
4、自柜体到厂日起履行保固条款;
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条解约
1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
第十条
合同编号:
2、乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地____管辖。
本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
费用计算表
建设单位:
其他项目费用
措施项目费用
甲方(盖章):____乙方(盖章):____
法定代表人(签章):____法定代表人(签章):____
委托代理人(签章):____委托代理人(签章):____
单位地址:____单位地址:____
账号:____账号:____
合同签订时间:____合同签订时间:____
工程施工委托合同8
总包单位:XXXX(简称甲方)
分包单位了:XX(简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
第一条、工程名称:X
第二条、工程地点:X
第三条、承包方式:X
第四条、工程项目、造价及工期:XXXX
第五条、甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料,并
提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,*变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场*面布置,为乙方
提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工
方案,参加甲方综合*衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
4、乙方
提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
第六条、项目物资供应
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
第七条、上报工作量与结算
1、施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,*时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
第八条、工尺功能质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第九条、奖励与罚款
1、施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的.原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
2、质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
第十条、其他
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本XX份,甲方执XX份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
补充条款:XXX
总包单位:XX分包单位:
负责人:XXXX负责人:XX
工程代表人:工程代表人:XXX
内部银行账号:XXX内部银行账号:X
XXX年XXX月日
工程施工委托合同9
发包方(甲方):________
承包方(已方):________
为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
一、工程地点:________________________________。
二、工程内容
土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期
1、开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式
乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
七、工程质量
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。
2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。
九、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
十、养护管理
1、期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2、质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、合同份数
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方代表(盖章)________
乙方代表(盖章)________
合同签订日期:__________
签约地点:______________
工程施工委托合同10
总包单位:XXXX(简称甲方)
分包单位了:XX(简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
第一条、工程名称:X
第二条、工程地点:X
第三条、承包方式:X
第四条、工程项目、造价及工期:XXXX
第五条、甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料,并提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,*变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场*面布置,为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案,参加甲方综合*衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
第六条、项目物资供应
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
第七条、上报工作量与结算
1、施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,*时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
第八条、工尺功能质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第九条、奖励与罚款
1、施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
2、质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的.150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
第十条、其他
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本XX份,甲方执XX份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
补充条款:XXX
总包单位:XX分包单位:
负责人:XXXX负责人:XX
工程代表人:工程代表人:XXX
内部银行账号:XXX内部银行账号:X
XXX年XXX月日
工程施工委托书5篇(扩展5)
——建筑公司委托个人施工委托书10篇
建筑公司委托个人施工委托书1
根据住房城乡*《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔____〕124号)等规定,_____________单位___________(法人代表姓名)代表本单位授权________________(被授权人姓名)为本单位_________________(工程项目名称)的项目负责人,该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责,并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。
特此授权。
授权人(本人签名):___________
职称职务:___________
身份证号码:___________
单位名称(公章):___________
单位地址:___________
联系电话:___________
被授权人(本人签名):___________
职称职务:___________
身份证号码:___________
注册师类别及注册证书号:___________
联系电话:___________(手机) /座机: ___________/传真:___________
___________年 ___________月 ___________日
建筑公司委托个人施工委托书2
本授权委托书声明:
我____________系____________建造工程有限公司 的法定代表人,现授权委托 ______建造工程有限公司 的 为我公司授权代理人,以本公司的名义参加武夷山市污水处理有限公司 的______市污水处理厂二期工程 的投标活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人:______
性别: ____
年龄:____ 岁 。
单 位: ____建造工程有限公司
部门: 工程部
职务:项目经理。
投标申请人:____________(盖单位公章)
法定代表人:____________(签字或盖章)
被授权的代理人:(签字)
日 期:______年______月______日
建筑公司委托个人施工委托书3
授权单位_______________法定代表人:________________
受委托人:姓名:________,工作单位:________________职务:________,职称:________
姓名:________,工作单位:________________职务:________,职称:________________
现委托上列受委托人在我单位与________________________因________________纠纷一案中,作为我方诉讼代理人。
代理人____________的代理权限为:____________________
代理人____________的代理权限为:____________________
委托单位:________________(盖章)法定代表人:________________(签名)____年____月____日
建筑公司委托个人施工委托书4
因西港路道路改扩建,涉及部分围墙、大门占道路红线,需要按规划位置退红线迁改。新建道路与原有出入口道路高差较大,不能满足规范要求,对车辆进出通行造成影响。进出口道路及加气站路面及设施需顺接改造处理。经过建设单位、气站公司、设计单位、监理单位对现场进行实地勘察,做出改革方案,由设计单位根据方案出具设计图纸,由施工单位施工。
我单位以大局出发,支持道路建设,同意将以上设施进行拆除改造,并委托道路施工单位________建设集团有限公司,对我公司及加气站大门、围墙、出入口道路进行拆除并恢复,费用由建设单位支付。
委托单位盖章: 接受委托单位盖章:
20____年__月__日 20____年__月__日
建筑公司委托个人施工委托书5
委托单位(甲方)________________
法定代表人:______
甲方采矿许可证号码:________
受委托单位(乙方)________________
法定代表人:______
乙方营业执照发证机关:
乙方安全生产许可证号码:
甲方将 ________的安全设施、基建工程委托给乙方,乙方应当按照甲方的设计进行施工
委托内容:
1、竖井:单价____米/元,断面为____ 按设计断面施工,掘进量为 ____米;
2、中段运输*巷:单价____米/元,断面为掘进量为 ____米;工程时间:20____年__月__日—20____年__月__日。
3、采切巷道:单价____米/元,断面为掘进量为 ____米;
4、天井:单价____米/元,断面为掘进量为____ 米;
工程时间:20____年__月__日—20____年__月__日。
一、双方责任和义务:
1、甲方负责工程的设计、检查、验收;根据工程进度按月拨付费用;工程结束后,经过验收合格,将工程余款一次性拨付给乙方。
2、乙方负责施工人员的安全教育、保险、劳动保护、人员工资、及施工中的一切安全设施和措施费用;
3、乙方负责施工过程中除了工程款以外的一切费用和经济损失。
二、如有违约可以终止合同,或经过法律解决。
三、其他事项:
1、本委托书自签订起生效,如有变更必须经双方共同协商修改。
2、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。
3、如有与国家政策相违,按国家政策执行。
甲方(公章) 甲方代表:
乙方(公章) 乙方代表:
20____年__ 月 __日
建筑公司委托个人施工委托书6
____________(受理单位名称):
兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:______性别:____身份证号码:__________________________________ 前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!
法人代表(签字):________
(单位名称)(盖章)
____年____月____日
建筑公司委托个人施工委托书7
甲方:________________
乙方:________________电力安装工程有限公司
兹委托:____________电力安装工程有限公司(以下简称乙方),负责实施 古城东路道路拓展工程所涉及计,手续与施工工作。
未尽事宜双方另行协商解决。
本委托书一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:________
____ 年____ 月 ____日
建筑公司委托个人施工委托书8
_______电力工程公司:
现就甘肃康博丝特新材料有限责任公司一期项目用电变电站系统供配电系统安装工程由贵公司施工,具体要求如下:施工范围从线路T接点到低压配电柜出线之间的线路、站内高低压变配电设备的一二次全部设备的安装、实验、调试直至完工交付我公司投运。详细内容以我公司与贵公司签订的合同内容为依据。
________新材料有限责任公司
____年____月____日
建筑公司委托个人施工委托书9
甲方(委托方):___________________公司
乙方(受托方): __________________有限公司
自愿将工程安装任务委托给河北____________________________________有限公司(以下简称乙方),由乙方进行配电工程的安装工作。
乙方应严格按照电力行业相关规定和标准要求进行安装,安装方案和安装资质必须由供电公司相关部门进行审核,审核合格后,安装方案有效。
本委托协议一式两份,双方各执一份。
自签订之日起生效,工程安装完成后,该委托协议自行终止。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同同具有同等效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人或授权委托人:________________
法定代表人或授权委托人:________________
______年_____月_____日
建筑公司委托个人施工委托书10
本授权委托书声明:
我系的法人代表,现授权委托为我公司代理人,以本公司的名义参加的施工。代理人在施工过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人:
身份证号码:
单位:
法定代表人:
日期:20__年__月__日
工程施工委托书5篇(扩展6)
——单项工程施工委托协议书3篇
单项工程施工委托协议书1
委托人:________签订地点:________
受托人:________签订时间:__年__月__日
第一条委托人委托受托人处理______________事务。
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求:
第三条委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式:
第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式:
第八条报酬及支付方式:_____________________________________________
第九条本合同解除的条件:___________________________________________
第十条违约责任:__________________________________________________
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第___种方式解决:
_____年_____月_____日
单项工程施工委托协议书2
委托人:________签订地点:________
受托人:________签订时间:__年__月__日
第一条委托人委托受托人处理______________事务。
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求:
第三条委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式:
第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式:
第八条报酬及支付方式:_____________________________________________
第九条本合同解除的条件:___________________________________________
第十条违约责任:__________________________________________________
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第___种方式解决:
委托人:_______
受托人:________
_______年____________月___________日
工程施工委托书5篇(扩展7)
——装修施工委托书范本 (菁华2篇)
装修施工委托书范本1
致:卓越世纪中心物业服务中心
兹授权租户____________(个人/公司)代表本人(业主)____________就卓越世纪中心____________号楼____________单元办-理室内装修工程所有相关事宜,由此产生的一切后果,由我业主方自行与租户进行沟通协商,并承担法律责任,与管理处无关。
本授权委托书一经本人(业主)签署并送达贵司,即构成对本人(业主)及租户____________具有法律约束文件。
本授权委托书仅办-理对应的该单元公司装修事宜期间有效。
被授权人签名/公章:____________
特此证明。
业主方(签名/盖章):________________________
________年____月____日
装修施工委托书范本2
雅居乐物业管理服务有限公司凯茵新城分公司
委托人:____________ 身份证号码:____________
受委托人:____________ 身份证号码:____________
本人是____________单位的业主/施工负责人:____________因____________:无法前来办-理本单位装修相关事宜。现委托____________办-理本单位装修相关事宜,受委托人权限为____________止。
委托人签名/日期: ____________
联系电话:____________
受委托人签名/日期:____________
联系电话:____________
工程施工委托书5篇(扩展8)
——工程施工委托监理合同书 (菁华1篇)
工程施工委托监理合同书1
委托人_______________与监理人_______________ 经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”) 概况如下:
工程名称:_______________
工程地点:_______________
工程规模:_______________
总 投 资:_______________
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①监理投标书或中标通知书;
②本合同标准条件;
③本合同专用条件;
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自 _______________开始实施,至_______________完成。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工委托书5篇(扩展9)
——集成项目工程施工委托合同 (菁华1篇)
集成项目工程施工委托合同1
甲方:_________
乙方:_________
甲方委托乙方承担 集成项目工程施工。为了明确双方职责,保证施工的顺利完成,经甲、乙双方协商同意,特签订本框架协议。
第二条 合作方式
集成项目工程的具体合作内容和形式,由甲方与乙方依照国家有关法律、法规, 的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。遇施工保同不能及时签订时,甲方应先向乙方出具书面施工委托书,乙方依据委托书组织相应工程施工,然后双方适时补签施工合同,该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。
第三条 定价原则及支付
工程量及施工费计取方式
针对具体项目,甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准;最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。
工程款支付:
以最终签订的单个项目的具体合同为准。
第四条 权利和义务
甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查,按甲方要求参加相关工程会议。
乙方需按甲方要求编写竣工资料,对竣工资料不合格内容乙方应及时整改,如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料,造成工程不能及时验收,一切后果由乙方承担。
工程施工项目竣工后,由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件,并向甲方提交验收申请报告;甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内,按有关工程验收规范,组织相关人员对乙方承担的工程进行验收,乙方应给予配合(如有争议时应在该期限内通知乙方)。工程验收合格后,及时办理工程交接手续。
甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查,在随工验收不合格或对质量有争议时,甲方有权要求乙方暂停工程施工。
乙方对其所承担施工的系统集成项目工程,应严格按工程施工规范要求进行施工,并确保在合同规定的期限内按质按量完成。如因乙方无合理解释原因造成工程工期延长,每延长一天,将按整个施工费的1%扣罚施工费。
乙方不得将所承接的工程向第三方转包和分包,如有特殊原因确需转包、分包,乙方须先征得甲方书面认可,如乙方违反此约定,甲方有权扣押所有施工费并有权解除此
合同约定。
未经甲方许可,乙方不得擅自变更工程设计或施工方案,否则由此带来的一切损失均由乙方承担。
乙方应按规范要求进行施工,如因施工质量问题造成甲方的损失,甲方有权向乙方追究所有损失费用及合理开支。乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改,工程验收后一周内没有整改的工作项,甲方有权扣罚改此项费用,如造成了严重后果,甲方有权取消与乙方的合作,并依照法律程序追究乙方相应的责任。
乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料,否则甲方有权对乙方酌情予以处罚,处罚标准每次延长一天罚100元。
乙方在工程验收后一年内负责免费保修,如有特殊质保需求,以具体项目工程施工协议为准。
乙方施工中应做到文明生产,安全施工,工程期间的安全问题甲方不承担任何责任,所有安全责任将由乙方保部承担。
乙方施工过程中,仅代表参与项目建设,乙方工作人员不得向用户宣传为第二身份,并不得以乙方或其他任何一方身份承接甲方发包项目的延续型项目,否则甲方有权扣押和处罚乙方工程款,直至终止合作,并通报省公司及各分公司;
乙方在承接甲方委托的项目过程中,除遵守本协议
外,还必须严格执行制定的施工单位管理考评办法。
第五条 保密
除另有规定外,甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。
未经对方书面许可,任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。
第六条 期限与终止
本协议有效期为20__年1月1日至20__年12月31日。
在发生下列情形时,任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议:
有下列情形之一的',甲方乙方双方可以解除合同:
因不可抗力致使合同无法履行;
因一方违约致使合同无法履行。
一方依据上述条款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。
关于甲方单方面解除合同的约定;如乙方违反本协议款,甲方可以单方面解除项目施工合同。
第七条 协议的生效及其他
本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文
件,均为本协议的组成部分。经双方协商一致,可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修主或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效,成为本协议不可分割的一部分。
本协议项下的任何一项权利和义务,任何一方未经对方书面同意,不得转让。
甲方和乙方签署本协议并不能成为乙方和甲方因此成立雇用、合资、合伙或其他类似关系的证明。
本协议正一一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效办。
任何与本协议有关的通知应以书面做出,由本协议一方以专人递送给另一方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法人负责人:_________ 法人负责人:_________
电话:____________ 电话:____________
日期:________年___ 月____日 日期:_________年___ 月____日
工程施工委托书5篇(扩展10)
——标准版工程施工委托合同
标准版工程施工委托合同1
总包单位:XXXX(简称甲方)
分包单位了:XX(简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
第一条、工程名称:X
第二条、工程地点:X
第三条、承包方式:X
第四条、工程项目、造价及工期:XXXX
第五条、甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料,并
提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,*变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场*面布置,为乙方
提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工
方案,参加甲方综合*衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
4、乙方
提供分包工程项目的`有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
第六条、项目物资供应
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
第七条、上报工作量与结算
1、施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,*时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
第八条、工尺功能质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第九条、奖励与罚款
1、施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
2、质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
第十条、其他
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本XX份,甲方执XX份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
补充条款:XXX
总包单位:XX分包单位:
负责人:XXXX负责人:XX
工程代表人:工程代表人:XXX
内部银行账号:XXX内部银行账号:X
XXX年XXX月日