无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
装修施工协议书 家装安全施工协议书篇一
随着社会不断地进步，协议使用的情况越来越多，签订协议是提高经济效益的手段。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编为大家收集的施工协议书7篇，欢迎阅读与收藏。
施工协议书 篇1委托方（以下简称甲方）：
施工方（以下简称乙方）：
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
2、竣工日期：，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。
3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
4.甲方应配合乙方施工人员的工作。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。
3.保修内容均采用修复形式。
4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
盖章：代表：
联系方式：联系方式：
签订日期：签订日期：
施工协议书 篇2hf-20xx-0201 合同备案编号：
建设
工程名称：
发 包 人：
承 包 人：签定日期:
工程施工合同(正 本)龙运大厦维修改造项目（合同订立地点：哈尔滨市
本合同双方约定 签字盖章 后生效，并报建设行政主管部门备案。
发包人：
承包人：
住 所：
住 所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
电子邮箱：
建设行政主管部门备案意见：
经办人
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
电子邮箱：
备案机关（章）年 月 日
施工协议书 篇3甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
工程名称：
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，加强施工过程的安全管理，防止各类事故发生，根据《合同法》的有关规定，经甲、乙双方同意，签定本协议书（以下简称协议书），双方应认真遵守。
一、甲乙双方共同责任
1、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应落实安全保护措施，严格按照安全技术措施（方案）进行施工和安全监督，防止事故的发生。
3、按照《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》进行安全文明施工管理。
4、严肃安全纪律、技术纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止违章行为和野蛮施工。
5、落实重大危险源监管工作，实现主动预防、源头治本
6、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并立即上报主管部门。由甲乙双方或主管部门组成事故调查组，查清事故原因，确定事故责任，按“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故的处理意见。
7、自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。
二、甲方具体责任
1、认真落实项目责任单位（或总包单位）的安全责任，按“管工程必须管安全”的要求，及时成立项目安全委员会，对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导，组织各参建方认真履行安全职责。
2、对乙方人员的安全教育、培训、考试进行监督。对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。
3、及时向乙方传达上级有关安全文件及通报等，并监督学习与执行。
4、编制有针对性的工程项目安全文明施工策划。
5、定期对乙方施工情况进行监督检查，发现违章行为进行纠正。发现严重违章违纪和事故隐患，有权责令停工，有权监督整改，依据国家及上级的有关规定和甲方有关制度对乙方的违章行为进行经济处罚，直至解除施工合同，清退出场，由此所造成的一切损失由乙方承担。
6、工程结算时，甲方安监处出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。
三、乙方具体责任
1、落实在安全生产中的“主体”责任，对本单位施工中安全工作直接负责。
2、编制工程项目施工组织设计、安全技术措施，并报甲方审查备案。以书面形式向施工人员进行安全技术交底，接受交底人员在交底签证书上签字备案。
3、接受甲方的监督检查，遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产工作会议，执行会议决议。
4、落实工程项目安全文明施工二次策划中乙方所负责工程施工范围内的落实工作。
5、编制自制或租用非标工器具检查和使用防护措施，经批准后实施。
6、对职工进行安全教育、培训、考试，并报甲方备案。未经安全教育或考试不合格的人员不得进入施工现场。有人员调整时，要对新增人员进行安全教育、培训、考试合格后，方可上岗。
7、对本单位施工人员进行登记造册，如实向甲方报告备案。
8、不得录用无身份证件的人员、不得录用童工、无民事行为能力、限制民事行为能力的人员。
9、按规定设置安全技术管理人员（施工人员三十人以上的必须设一名专职安全员，三十人以下的必须设兼职安全员，并建立安全保证体系），负责本单位、班组和现场的安全工作，安全保证体系资料报甲方备案。
10、必须严格执行甲方所执行的各种规定及制度（《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》等）。认真加强自身队伍的安全规范化管理、杜绝违章行为、，做到文明施工、保护环境。
11、配备经检测合格的机具、设备和国家有关部门下发的安全准用证，报甲方备案。使用前进行检查，不合格者不准进入施工现场。
12、必须积极参加甲方组织的各项安全活动。认真组织开展每周一次的安全活动（不少于2.5小时），总结本周安全生产情况，根据施工生产情况提出下周安全工作重点，查找危险点，制定防范措施，传达贯彻上级及甲方转达的安全文件。
13、在施工中，乙方如有违章现象，经甲方指出后应立即进行纠正，不得拖延和推诿。
14、接受监理公司和监理人员的安全检查、指导，对监理提出的问题立即整改，在出现重大安全问题时，监理有权停工整顿，重大安全技术措施必须经监理会审、审批。
15、必须为施工人员提供必要的合格劳动保护用品（安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服、手套等），对施工人员使用的安全防护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。
16、每月不少于一次安全检查，检查结果书面报甲方安监处和项目部。
17、安全监督人员、特种作业人员必须持证上岗。
18、开工期乙方应制定各类突发事件应急预案。
19、加强自身的安全管理，建立必要的安全管理台帐。
20、乙方应为职工进行身体健康检查，并对职工办理人身意外保险。
四、事故处理：
1、由乙方责任造成的人身事故，甲方积极配合乙方处理伤员，费用和其他事宜由乙方自理。
2、由于甲方责任造成乙方人员人身事故，甲方负责医疗或按国家有关政策一次性补偿；由于甲、乙双方原因造成的甲乙双方人员伤害，甲、乙双方按责任大小，按比例承担费用。
3、由于第三方原因造成乙方人员人身伤害，在乙方与第三协商困难的情况下，甲方可进行调解，调解无效由乙方自行处理。
4、由于不可抗力造成甲乙双方人员伤害和机械损失，各自承担相应责任。
5、发生事故后，乙方现场人员应如实提供现场情况和事故原始材料，并保证其真实性。
6、认真吸取事故教训，防止事故的发生。
五、其他
1、此协议书未尽事宜，由甲方、乙方协商解决。
2、此协议书是合同的附件，具有同等法律效力。
3、此协议书一式两份，甲、乙双方各一份。
4、本协议自甲、乙双方代表签字（盖章）之日起生效，施工合同终止（合同期超过一年者，甲乙双方须重新签定安全协议），本协议自行失效。
甲方：乙方：
年 月 日
施工协议书 篇4甲方： 中铁港航局集团有限公司沈xxx项目经理部
乙方： xxxx工程有限公司
为贯彻执行《安全工地标准》、《文明工地标准》，认真做好工程建设施工区域内的安全、文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在安全、文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一.双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的安全、文明施工。
二.为争创安全、文明工地，甲方将按有关创建安全、文明工地的规定，配合检查乙方的安全、文明施工，创建活动的`实施由乙方负责。
三.乙方必须严格执行国家、行业安全法律法规和项目部各项规章制度，在其施工中应结合工程实际情况，制订出各项安全、文明施工措施，并落实如下有关要求：
1.按照施工方案和安全技术措施执行，施工现场乙方必须设专人指挥渣土车辆倒车。
2.施工区域必须按规定停放车辆。严禁堵塞通道。在施工的路段要保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。
3..要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆未经沉淀直接向外排放。
4.施工现场平面布置合理，渣土做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
5.施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，严禁现场焚烧垃圾等物品，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。
四.乙方负责其施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到设施齐全，符合规范要求。
五.乙方在进入现场施工时，还应做到以下几点。
1、乙方现场必须按要求配备专职安全管理人员，并持有效证件，所有人员必须经过安全培训，特种工必须持证上岗。进入现场必须佩戴安全帽和本工种所需的劳动防护用品，施工现场严禁穿拖鞋、赤脚。
2、在道路上施工，人员注意交通安全，穿反光背心，设专人进行安全防护引导车辆和行人绕行安全地带，两端摆放锥桶，夜间施工必须设置警示灯、警示棒。
3、现场严格按规范进行各项安全施工作业。
4、对现场地下管线、架空管线、架体和架结构物等保护，注意对水准点及重点设施做好安全防护。
5、保护好围挡。若因需要进入场地而移动围挡时，应及时恢复围挡，并做好相应的保护。若有损坏，则及时进行修复，保证围挡的正常使用。未进行修复则进行赔偿，赔偿单价300元/m。
6、在现场施工时，应安排专人进行安全值守，排除安全隐患。
7、在重要交通道口，根据施工需要设置警示牌和指路牌，进行行人及交通指示，确保安全。对所挖基坑周边建构筑物进行安全防护，避免发生安全事故。
8、对所挖基坑进行安全防护，并安排专职安全员进行巡视，发现问题及时解决。挖出的渣土应及时运走。
9、无人在现场施工时，及时进行全面安全围护和围挡恢复，并做好安全标示牌。
10、乙方与甲方现场其他施工班组有交叉作业时，乙方应主动找甲方协商方服从现场管理，避免造成安全事故。
11、若因乙方施工引起的安全质量事故，由乙方单位承担民事和法律责任。
六.因乙方违反安全施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。
七、乙方渣土车辆必须遵守交通法规，严格执行环保和城市管理相关规定，采用符合要求的渣土车辆，注意遮盖，防止渣土遗撒。
八、.本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。由双方代表签署后生效。工程竣工验收后失效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
甲方代表： 乙方代表：
时 间： 时 间：
施工协议书 篇5甲方：______________________________
乙方(施工单位)：_____________________
施工地点：：__________________________
为保障国家和人民生命财产安全防止发生火灾，根据《中华人民共和国消防法》、《清华大学建筑施工防火管理规定》和有关法规，甲乙双方就乙方在清华大学校内施工的防火安全管理达成以下协议：
一、甲方责任：
1、施工前检查乙方是否得到上级消防机关的批准，是否和学校保卫处签订了协议书;
2、检查乙方是否建立了防火规章制度，是否认真落实了逐级防火责任制;特种作业是否做到持证上岗，施工现场是否配备消防器材，动火前是否开具动火证明，施工中是否占用消防通道，堵塞消防疏散门，易燃易爆物品是否有专人管理等;
3、检查乙方对协议书中的规定执行情况;
4、协助乙方做好防火宣传教育和培训工作;
5、甲方委托作为本工程的现场监理，代表甲方对工程进行现场管理。
二、乙方责任：
1、具备施工资格，拥有安全技术资质，实行防火责任制，并确定一名施工现场防火负责人，负责工地的消防安全工作。各岗位也要设立安全负责人负责本岗位的安全工作。
2、在施工前应按规定进行消防申报工作，待有关部门批准后，方可施工。
3、在施工中不得改变原设计。确需改变原设计的项目，必须征得甲方和原设计部门的同意，并报原批准消防部门审批。
4、制定施工现场防火安全措施和消防保卫方案，加强对施工人员教育、培训和安全检查。
5、施工中不得违章乱拉、乱接电源线不得违章使用电热器具。电动机械和电气照明设备拆除后不得留裸露带电的部分，电线头应包以绝缘。非电工不得从事电气作业，专业电工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。
6、电焊、气焊、气割作业所用设备要安全可靠。禁止在建筑物内使用乙炔气瓶、乙炔发生器、氧气钢瓶。焊接前焊接后要认真清理现场，防止火灾发生。非焊工不得从事焊接作业，专业焊工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。
7、动火前要到保卫处防火科办理动火证，未经审批同意不得动火。动火证只在指定地点和限定时间内有效。遇有五级风以上不得在室外动火。
8、施工现场不得吸烟。
9、保持消防通道畅通，消防通道、疏散门前、门后不得堆物堆料，不得妨碍消火栓使用，所用建筑施工材料要码放整齐，保持防火距离。
10、露天配电盘及开关装置应有防雨措施。
11、当日施工中所用易燃材料和易燃废料的堆放地与用火作业区间距不得小于10米。易燃材料必须专库储存。建设工程内不准作为仓库使用。
12、现场临时照明灯不得任意挪动充作行灯使用。
13、建筑施工现场均应设置消防用具和灭火器材，井放置在明显易取处，不得任意移动或遮盖。
14、施工现场临时建筑及仓库。应按有关防火规范的规定管理。
15、施工现场每天收工后，应做好安全检查。切断电源，气源，不得遗留火种(特别注意暗火隐患)。
16、现场危险作业区域，如射线作业区，化学危险品区、加油站等，应做好消防预案井指派有安全经验的人检查、看守，遇有紧急情况能够及时正确处理。
17、施工现场的消防安全，由施工单位负贵。接受甲方和职能部门的检查，对检查中发现的隐患要认真整改：不按期整改的，保卫处有权令其停止施工并报消防机关查处。
18、认真执行北京市建设工程施工现场消防安全管理办法中的各项要求。
19、施工中如发现火险隐患，要及时报告本单位防火负责人和甲方，不得冒险蛮干。
20、施工中使用化学易燃物品时应限额领料，禁止交叉作业。
21、未经建设单位消防负责人批准，任何人不得在施工现场内住宿。
22、施工中不得拆卸、挪动、遮挡原有的消防设施，需要临时变动的需经保卫处防火科批准，并在施工后恢复原状。
23、协助有关部门做好火灾调查、处理工作。
24、施工现场因责任事故发生火灾的，乙方应承担全部责任并赔偿由火灾造成的全部损失。
25、乙方在施工中违反上述规定之一的，甲方有权提出批评，并要求立即改正;坚持不改或情节严重的，甲方应立即报告保卫处防火科;防火科将视情节轻重，分别给予批评、停工整改，并依据违约情节从工程款中扣除20xx元以下违约金。情节严重的，由司法机关依法处理。
三、施工过程中注意事项
在施工过程中甲方发现乙方违章、改变原防火设计、随意增、减防火项目、改动原消防设施、施工现场存在的火险隐患等行为，有权督促乙方认真进行整改。乙方坚持不改的，甲方可以向学校防火科报告。如防火科发出违约扣款书面通知，甲方有权从工程款中如数扣留并上交学校。
甲方〔公章〕：___________乙方(盖章)：___________
负责人(签宇)：___________单位负责人(签字)：___________
防火安全负责人(签字)：___________
__年__月__日__年__月__日
施工协议书 篇6甲方：济南铸造锻压机械研究所有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》要求，生产经营单位与承包单位、承租单位必须签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产职责。因此，为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》，明确乙方进驻甲方厂区工作的安全、环保职责，以及发生安全生产事故后的处理程序，确保各项工作顺利实施。在乙方已知悉甲方相关企业规定的情况下，双方签订本安全生产、环保协议书。
第一条：甲方责任
1.1对施工单位的资质进行审查，确定乙方单位为独立法人并拥有安全生产许可证，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
1.2负责对乙方进入甲方工厂内施工人员的安全知识培训。
1.2对乙方安全、环境、治安、防火进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，情节严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。
1.3甲方安全主管人员负责对施工现场的安全、环境、治安、防火进行检查与协调，监督乙方识别危险源，制定防范措施，制定预案，告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。
第二条：乙方责任
2.1乙方进驻甲方厂区应遵守甲方的安全、环保规定。
2.1.1必须遵守国家及甲方安全生产管理制度。
2.1.2特种作业人员必须持证上岗。
2.1.3必须穿戴好劳动防护用品。
2.1.4厂区不准乱停车辆，并限速行驶15km/h。
2.1.5临时用电、动火作业及危险作业必须到甲方相关部门办理审批手续，经审批同意后方可使用。
2.1.6从事动火及危险作业，必须有可靠的安全措施，并指定专人进行安全监护。
2.1.7乙方应保证进入甲方作业人员的身体状况及精神状态良好，不得安排有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员直接从事危险作业。
2.1.8必须接受甲方安全监督检查，并对查出的安全隐患及时整改；因缺乏安全保障又不能按期整改，被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担，给甲方造成损失的应承担相应的赔偿责任。
2.1.9必须接受甲方在安全监督检查中发现的安全违章行为按照甲方相关规定所作出的处理决定。
2.1.10乙方工作人员只允许在规定的作业现场工作，未经甲方允许严禁进入甲方厂区的其它区域。
2.1.11乙方应加强施工过程水电利用管理，节约能源，严禁跑冒滴漏、长明灯、长流水现象的发生。严禁使用碘钨灯、大功率电器照明取暖，严禁使用电炉，违者按甲方有关规定处理。
2.2、乙方进驻厂区应遵守的安全生产职责
2.2.1乙方法定代表人或主要负责人是安全生产、环境保护第一责任人。乙方应设专人负责施工现场安全生产管理。
2.2.2危险作业（易燃易爆场所、高空作业等）需制订安全生产施工方案报甲方。
2.2.3乙方对所承包工程若进行分包，乙方须与分包方签订施工安全、环境协议。
2.2.4乙方对进驻甲方的工作人员的安全负责，在施工过程中发生的一切事故，均由乙方自负；
2.2.5发生安全事故必须立刻上报甲方安全主管部门，保护好现场，配合调查，并及时组织抢救。不得瞒报、谎报、迟报。甲方安全主管人员有权参与事故调查处理。
2.2.6当发生安全事故时，乙方应以救护伤者为第一责任，包括筹措资金、安排人员救护等，甲方视情况可使用乙方的工程款（或货款）代乙方处理安全事故。
2.2.7乙方责任人负责对进驻甲方厂区的工作人员进行安全、环境教育，使其了解并掌握国家、甲方的安全生产、环境管理制度，杜绝“三违”现象，切实做到三不伤害，确保一方平安。因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。
2.2.8乙方必须对进驻甲方的工作人员办理工伤保险，实施安全教育，提供安全保障。
2.2.9乙方进驻甲方的工作人员有、偷窃、打架斗殴等违法行为，将按国家法律法规及甲方有关规定处理，情节严重的送交公安机关追究刑事责任。
2.2.10乙方按规定配备足够数量的消防器材，并接受甲方安全主管人员日常性的检查。
2.2.11乙方必须爱护甲方的公物和绿化设施，损坏应照价赔偿，同时必须遵守甲方内部公共秩序和公共道德，否则甲方有权按有关规定处理。
2.2.12乙方的设备、工具、物资等进入甲方区域时，必须提供物资清单，经门卫检查无误后方可进入施工区域。进入甲方施工现场区域后，必须自行妥善管理，谨防失窃，因保管不善而造成的损失由乙方自负。
2.1.13乙方必须确保进入甲方施工现场设备为完好设备，严禁使用存在安全隐患的设备进行施工作业。
2.2.15施工所用原材料必须为国家规定环保产品，施工过程产生的废弃物按甲方要求处置，危险废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行清理，保持清洁有序。
第三条：违约责任
3.1乙方在甲方工厂内发生安全生产事故（乙方责任），除承担由于事故给甲方造成损失外，并对乙方处罚100-100000元，严重的加倍负激励，必要时追究相关人员法律责任。
3.2未签订相关安全协议或在工厂内违章指挥、违章作业、违规进入生产现场，或给工厂造成隐患，对乙方处罚100-10000元。
3.3乙方施工人员在作业现场存在“三违”现象的，且违犯施工安全协议规定的，对乙方进行处罚500-10000元。
3.4 乙方必须提供真实、有效的资质证明，严禁弄虚作假、伪造、涂改资质证明；一经查实，将取消其进厂施工资格，并对责任单位处罚200-5000元。
3.5 甲方为保证相关方在厂区施工过程的安全管理工作受控，为督促乙方做好施工过程自我安全管理到位，自主有效做好其施工监控工作，杜绝“三违”现象，预防事故发生，确保相关方施工安全状态，乙方应缴纳两万元安全质量保证金。
3.6 如若乙方在合作过程中，未发生“三违”行为与野蛮施工现象，按规定要求安全、文明施工，且未被甲方检查通报考核，合作结束后缴纳的安全质量保证金原数返还乙方；如若乙方合作过程中，管理不到位，不按要求安全施工，作业现场存在施工“三违”现象，而被工厂安全检查通报，则由甲方按协议要求没收乙方缴纳的安全质量保证金。
3.7 如若乙方年内累计被甲方通报负激励处理达三次以上（含三次），将取消乙方进入甲方厂区施工资格，永不录用。
第四条：其他
4.1本协议在履行过程中发生的一切争议，由双方当事人协商解决；若无法达成一致，则由协议签订地有管辖权的人民法院裁决。
4.2 本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，双方签字盖章生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表签字： 代表签字：
施工协议书 篇7甲方：xx（以下简称“甲方”）
乙方：xx（以下简称“乙方”）
为加强xxxxxx的安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。
2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤害或经济损失的，甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。
2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方：xx
xxxx年xx月xx日
乙方：xx
xxxx年xx月xx日
装修施工协议书 家装安全施工协议书篇二
甲方（全称）（简称甲方）乙方（全称）（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规遵循平等自愿〃公正和诚实信用的原则〃保障工人多劳多得〃维护劳动者合法权益〃实行自愿组成的承包组〃进行单项劳务承包〃双方自愿达成以下协议。
一、工程概况：本工程为扬州蒋王片421地块高级别墅群〃地下一层、地上四层〃建筑面积
见各楼施工图〃建筑结构形式为框架结构〃设计合理使用年限为50年〃抗震设防烈度为7度（0.15q）,防火设计的建筑分类为：多层建筑。耐火等级为地上二级〃地下一级。
二、承包范围：
1、单栋楼座所有结施、建施图纸设计标示的全部装修装饰工程量内容（屋面工程、内外墙
抹灰、地面工程、室外散水台阶工程、中小型机具、手动手持工具、辅助材料。不含粘砖）及施工中的变更洽商。施工现场内及周边场内的水平运输、垂直运输〃施工材料进出场的装卸和不可预见的施工降效及所有措施费、利润、税金、管理费〃垂直运输、水平运输〃配合各工种的施工〃配合安全文明施工、成品保护、雨季施工、冬季施工、竣工验收的配合用工等及其它一切与土建装修装饰工程相关的全部工作内容。
2、本协议的组成: ⑴屋面、露台工程仅不限于防水找平层、保温层、保护层、刚性砼面层、天沟、瓦条、挂瓦、屋檐抹灰、通风管道冒顶的制作安装抹灰等一切屋面装饰工程。⑵室内作业工程不仅仅限于内墙面中级抹灰（含厨房卫生间等有防水房间的防水找平层、保护层及墙面≤0.5m²的剔凿〃穿墙洞眼预留及封堵〃室内脚手架搭拆）〃楼梯踏步台阶抹灰〃梁、柱、门窗塞缝、收边、收口〃护角线抹灰〃门槛部位的特殊处理〃地面及踢脚线〃墙面预留及专业洞的封堵。配合架子工、水电、消防、保温、栏杆、通风管道、门窗、仿木格栅、油工等分包专业的用工等一切关于室内装修装饰的全部施工内容。
⑶室外作业工程不仅仅限于外墙基层找平、外墙面的分层抹灰、膨胀钉固定镀锌钢丝网、装饰檐、柱抹灰〃门窗特殊部位的处理及装饰线条抹灰、滴水线条安装〃阳台、露台、空调板收边收口〃散水、台阶、坡道、汽车库出入口及排水沟的一切事项等一切关于室外装修装饰的全部工程。
3、以节约材料为本〃当天活完场地清〃所有在施工中严禁出现大料小用、长料短用、好料 孬用等材料浪费现象〃若发现将对其进行处罚〃此罚款在当月进度款中扣除。
4、此协议书已含各种费用〃乙方不得因各种原因要求增加抢工费、措施费、场地狭小造成的多次搬运费、场地租赁费、临时设施增加费及远地施工增加费等类似费用以及其他各种费用。本协议已综合含了但不限于安装工程施工人员的工资、保险费（包括医疗和人身保险）、施工安全措施费、施工管理费、配合总包方管理费、辅助用工、中小型机械设备费、保险费、现场经费、工期费、抢险费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、成品保护费、脚手架使用费、超高（高层）施工费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、扰民调停费（指由分包方自身原因引起的扰民或民抗）、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费、安全防护、安全文明施工费、工具使用费、测量试验费、夜间施工费、垃圾清运费、竣工清理费、环境保护费、与其他分包方的配合照管费以及分包方可能遇到的不可预计用工费等。分包方已承诺不会就上述各项费用向总包方提出要求补偿。
5、材料及小型工具
甲方仅提供塔吊、搅拌机、手推车及主材〃除此以外所有手持手动工具及辅助材料等均由乙方自备。
三、分项施工协议价格：
1、按照结构及建筑图纸显示〃按实际施工以建筑面积计算〃每建筑面积单价为 元/平方米。单项工程结束后按现场实际发生单层建筑面积累加进行计算。此报价包含政府征收的各项费用。此单价在协议书单价中一次性包死〃不发生任何零工〃无论任何情况下〃均不做调整）。
四、工程质量：严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》〃质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工〃且服从甲方的管理〃严格要求按技术交底施工。
五、劳务费结算方式：
1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭〃使用饭票制度〃伙食费算入当月进度款内。
2、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量〃经甲方核实后〃于下月10日前付到所施
产值的20%进度款〃分包作业工作全部完成〃乙方向甲方递交完整的结算资料〃双方按照本合同书中约定的计价方式〃得出合同总价款〃甲方应付到所施产值进度款的70%〃余 30 %验收合格后一个月内付清。
甲方仅提供塔吊、搅拌机、手推车及主材〃除此以外所有手持手动工具及辅助材料等均由乙方自备。
三、分项施工协议价格：
1、按照结构及建筑图纸显示〃按实际施工以建筑面积计算〃每建筑面积单价为 元/平方米。单项工程结束后按现场实际发生单层建筑面积累加进行计算。此报价包含政府征收的各项费用。此单价在协议书单价中一次性包死〃不发生任何零工〃无论任何情况下〃均不做调整）。
四、工程质量：严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》〃质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工〃且服从甲方的管理〃严格要求按技术交底施工。
五、劳务费结算方式：
1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭〃使用饭票制度〃伙食费算入当月进度款内。
2、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量〃经甲方核实后〃于下月10日前付到所施
产值的20%进度款〃分包作业工作全部完成〃乙方向甲方递交完整的结算资料〃双方按照本合同书中约定的计价方式〃得出合同总价款〃甲方应付到所施产值进度款的70%〃余 30 %验收合格后一个月内付清。
⑶乙方在施工过程中〃出于施工人员自身行为导致的工伤安全事故由乙方自己负责〃甲方不承担法律责任和一切经济费用。
⑷乙方在施工过程中如不遵守工地规章制度〃所导致安全事故〃由乙方副全部责任。乙方在施工过程中积极与其它工种配合〃施工现场与生活区达到安全文明施工要求〃顺利达到工程竣工验收要求。
⑸乙方不得随意浪费或乱用公司材料〃乙方所领用的工具及材料必须如数归还〃如有丢失或故意损坏按价赔偿（除损耗材料外）。⑹乙方要为工人办理安全保险〃其费用由乙方自行解决。在施工过程中本班组违章作业违章指挥发生工伤事故〃后果由本班组自己负责〃如本班组工人私自乱拆工地的防护措施〃造成伤害他人〃本班组应承担全部责任。
4.乙方承包的本工程在验收后的负有保修义务〃因乙方施工质量所引起的所有修补工作〃均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理〃甲方可另派专业人员维修〃所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
5.承包人以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》＊国务院第431号令＋第二十条规定的行为）向发包人提出要求的〃承包人支付违约金 50000 元（此违约金直接从工程款内扣除）；如该违约金不足以弥补发包人的损失〃发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的〃发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束.八、安全生产和文明施工：
1.乙方必须严格执行国家相关法律、法规及相关规范标准要求依据施工图纸的设计要求及 图纸会审、洽商、变更〃要求进行施工及验收。
2.乙方应按照国家和地方政府有关安全、文明施工的标准〃规范制订施工现场管理〃各项 规章制度〃并认真执行〃确保施工现场的安全、文明施工。
3.乙方必须正常发放人员工资〃特别是农民工工资〃由此所发生的一切后果由乙方自负。若因工资问题造成工人闹事或集体上访〃所发生的一切经济后果由乙方负全部责任。4.乙方关于夜间施工要按地方有关规定执行。降低施工噪音〃避免扰民。
5.由于乙方安全、文明措施不利或管理不善造成人身伤亡事故、机械设备事故、火灾事故
导致执法部门对施工现场进行处罚〃由乙方自行承担责任和费用〃与甲方无任何经济关系。发包人并对分包方给予经济处罚。
6.乙方应提供施工人员工资支付担保函〃并跟工人签订劳动协议〃必须为工人办理工伤和 医疗保险。
7.乙方在施工中〃必须保证节约材料、不浪费〃完活料净场地清。
九、成品保护及其它：
1.乙方对自身施工的成品保护要做到及时有效的保护〃同时保证不破坏其它专业的施工 成品。
2.必须听从甲方单位的管理及安排〃积极主动配合甲方单位管理人员的工作〃乙方要根 据施工进度的需要〃合理安排自身的人员配备〃以满足施工进度的要求。
3.工程施工中出现工程疑问或工序交接问题应立即和甲方管理人员进行协商完善的处 理问题。
4.乙方负责所有自用材料、设备、二次倒运。（含场区内及周边范围内）。
5.所有在施人员各种手续证件必须齐全有效〃因人员违章施工造成各种事故均由乙方承
担全部责任。甲方有权根据施工的实际施工情况调整乙方的施工人员〃施工中甲方如发现乙方无能力完成承包专业项目或质量达不到合格标准〃或发生安全事故〃以及严重影响工期等事故〃甲方有权终止协议并责令其退场〃先撤场后清算。甲方另行安排其它专业队伍〃因此造成的损失由乙方承担。6.因专业性强乙方无法完成施工或其它原因造成的〃甲方必须要求第三方进入施工现
场〃所发生的费用由乙方工程款中扣除。乙方应承担全部责任。每层按甲方总工程量的进度计划去完成〃如不能按时完成〃公司罚款由乙方（指承包组）自负。
7.因乙方原因如中途人员不足、技术力量不过硬〃保证不了工期和质量〃乙方自行解决〃若乙方解决不了〃造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时〃并要求乙方2日内退出施工现场〃乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的期限内〃由甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认。乙方在合同范围内未完成或所完成一部分的工程量〃将按其所干工程量的50℅结算。其余劳务费作废。
8.在施工途中由于乙方施工的原因造成中途停工、误工、罢工甲方有权终止协议〃并且按实际工程量的劳务费50%结算给乙方结清〃其余劳务费作废。
9.乙方的施工人员在甲方的卫生许可证、营业证、健康证办理完毕后统一食堂凭票、就餐卡〃不能在生活区及施工现场私自生火做饭〃违者造成一切经济损失由乙方负责全部责任。
10.在施工现场及生活区打架斗殴、酗酒、闹事〃轻者罚款1000元—5000元现金〃重者移交司法机关处理〃并由乙方承担一切事故后果。若本劳务队工人在工地以外发生一切事故〃都由本班组自己解决〃项目部不承担一切责任。
11.在施工中甲方因抢工期、保质量〃乙方必须保证施工人数充足〃若施工人员不充足〃甲方通知乙方增加施工人员〃若乙方不妥善解决〃延误工期一切损失由乙方负责〃同时甲方可以调动其它劳务队伍进行抢活施工〃抢活施工人员的劳务费由乙方承担〃按实际完成的工程量计算。
十、验收及保管：
1.甲方供应的材料到施工现场〃乙方配合甲方对产品质量的验收检查〃发现问题及时提出。2.乙方负责材料的码放、清点并妥善保管〃因乙方原因发生丢失、损坏的由乙方负责赔偿。
十一、违约及处罚：
乙方违反上述条款则被视为违约〃甲方有权追索违约金直至终止本协议。违约金以天计〃每天合工程总价款的5%〃累计不超过协议总价的50%。
十二、工程外项目即协议外的所有施工项目〃其工程量及工日单价按照江苏2001标准预算定额结算工程量。
十三、本劳务费必须按协议结清〃结清后此协议自动作废。
十四、工资发放制度：按照建委指示〃实行实名制管理的原则。订立劳动合同、依据考勤记录、编制工资表并上交到甲方项目部〃乙方确保工资发放到每个工人手中。
十五、其它条款：
十六、未尽事宜：双方协商解决〃签订补充协议。本协议必须附承包班组的委托书一份〃花名册、身份证复印件各一份。
本协议一式两份〃具有同等法效力〃签字后生效。另附安全协议并与本协议有同等效力。甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
装修施工协议书 家装安全施工协议书篇三
关于施工协议书模板汇总10篇
在当今社会生活中，很多情况下我们需要用到协议，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编精心整理的施工协议书10篇，希望对大家有所帮助。
施工协议书 篇1甲方：__
乙方：__
甲方防水工程总面积约为__平方米，现委托乙方使用下列防水材料进行整体或局部防水处理，实际面积由甲、乙双方代表实际丈量为准。
(一)、承包方式(仅供甲方选择)
a、甲方购买材料乙方派技术员现场技术指导，施工结束验收合格，技术指导报酬为每人每天__元，一次性付清。
b、甲方购买材料乙方施工，双方议定施工费为每平米__元，施工结束验收合格一次性付清。
c、乙方包工包料，使用材料等级质地标准由甲方确定，双方协商每平方米总造价为__元，一次包死。
(二)、质量要求
a、不管采取哪种承包方式，乙方都要保质保量完成甲方交给的施工任务，出现质量事故不得以任何理由推拖责任。
b。按防水工程规范组织施工，不得偷工减料。
(三)、施工期限：__天，乙方接到通知后年月提进入施工现场，年月日结束，如因天气变化或其他原因造成的影响施工时间顺延。
(四)、结算办法：执行施工进度款，材料施工人员进入现场甲方应向乙方支付工程总造价%材料款，金额大写为__，剩余款项按工程进度支付给乙方，工程结束验收合格，最后一次性付清。
(五)、乙方进入施工现场应做到安全文明施工，正在做到工完、料净、场地清，施工垃圾堆放整齐，由甲方指定堆放位置，乙方组织清运。
施工中所发生的大小等级事故由乙方处理，甲方不承担任何责任。(六)、施工期间，甲乙双方应做到互相配合、团结合作、甲方应为乙方提供必要的施工条件、住宿、水、电等。
(七)、保修办法：凡属乙方处理的各类防水工程均免费保修五年，保修期内确属施工质量发生的问题，保修期内甲方携卡享受免费保修，乙方应做到随叫随到，不得以任何理由推拖(注：享受免费保修，不再扣除质量保证金)。
(八)、甲方必须把施工费汇入乙方提供的账户，如向乙方支付现金，收款人必须持有乙方法人委托书，否则出现的责任由甲方承担。
(九)、保修信誉卡，编号为__号。
(十)、本协议一式份(甲乙双方各执份为凭)
(十一)、本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效。
备注：
甲方：__
代表签字：__
____年__月__日
乙方：__
代表签字：__
____年__月__日
施工协议书 篇2项目名称：
甲 方：
乙 方：
日 期：
建设工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订
立本合同。
工程地点：东台市经济开发区纬一路3-1号 工程内容：仓库
合同工期总日历天数 天。
币）
￥：元
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立地点：
本合同双方约定后生效
甲方：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
邮政编码： 邮政编码：
施工协议书 篇3甲方：xxxxxxxx公司乙方：xxxxxxxx公司
本工程于20xx年月日通过协商，由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(gf-91)《建设工程施工合同示本》，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程项目
1.1工程概况工程名称：xxxxxx
工程地点：xxxxxx
工程内容：路面沥青摊铺
工程数量：
1.2工期
合同工期，共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的，乙方不承担延期责任。
1.3工程质量
按国家标准为合格工程。
1.4单价及工程量
1.4.1结构层为xcm的中粒式沥青混凝土+xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为xxxx元/㎡，粘油层为xxxx元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。
1.4.2甲方bu支付乙方设备进场费用xx万元，设备出场费用乙方承担。
1.5承包方式包工包料。
第二条图纸
甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。
第三条甲方职责
3.1开工前xx天内组织乙方进行图纸交底。
3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。
3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。
第四条乙方责任
4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工，保质保量的按期完成任务。
4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。
第五条工程质量标准和等级
5.1本工程由乙方施工，引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时，乙方应负责进行整修或返工，所发生费用由乙方承担。
5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏，乙方不承担责任。
第六条安全责任
乙方承担施工过程中产生的一切安全责任，并承担一切费用。
第七条材料、设备供应
7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。
7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场，甲方承担进场费用壹万元。
7.3各类材料、半成品均根据规范规定，在使用前由乙方进行试验，检验合格验收后方能使用。
第八条工程量
工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。
第九条付款方式
9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后，xx个工作日内甲方支付乙方本工程总价款xx%。余xx%作为质保金，质保期满质保合格无质量问题，无违约行为，经甲方负责人签字确认后，xx个工作日内一次性无息付清余款。
9.2在甲方向乙方支付合同价款前xx个工作日内，乙方应向甲方提供正式的建安发票，否则，甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时，责任由乙方自负。
第十条工程验收
沥青面层的验收由甲方组织乙方协助，因水稳层引发的损害，乙方不承担任何责任。第十一条质保期限
该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为xx年。
第十二条合同终止和解除
双方在履行合同过程中，遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(gf-91)《建设工程施工合同示本》)影响，致使双方都无能力履行合同时，经国家有关机构认证，本合同即行终止和解除，并按国家政策处理善后事宜。
第十三条违约责任
13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属于单方违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。
13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款，如甲方原因延迟支付工程价款，每延迟一天，由甲方支付乙方本工程总价款xx%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定，每延迟一日，由乙方支付甲方本合同总价款xx%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。
第十四条争议解决
本合同履行中发生争议，双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十五条附则
15.1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。
15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。
15.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
签约日期：20xx年x月x日
施工协议书 篇4甲方：
乙方：
甲方中标承接“高速公路工程”，经协商一致由乙方负责该工程的第九合同段即桥梁段的全部内容工程的具体施工。为了明确双方权利、义务，保证工程按时、按质、按量完成，达成施工协议如下，供双方遵守：
2、施工工程范围：甲方中标的桥梁段的全部工程内容。
3、甲方中标该标段合同100章交给乙方，由乙方组建工程项目部等100章所规定的全部内容。包括甲方派出三名工程主要人员的工资费用的支付。若100章费用超支，由三家施工单位按工程量全额比例共同承担。
4、乙方行政隶属甲方领导。
2、本工程按月支付工程款，即每月根据乙方实际完成的工程量，经监理工程师签字认证后十四天内支付%工程款。
3、工程竣工，验收合格后，甲乙双方根据中标书和相关合同约定，结合相关规定，于十五日内办理工程决算书，据实结算。甲方保证一个月内结、付清应付乙方工程款。
1、甲方指派为工地现场代表，负责甲乙双方的工作协调，并对乙方施工质量、进度等进行检查监督。
2、甲方有权按乙方实际完成工程总价款（以工程决算书为准）的4%收取管理费。（此费用包括招标前期所发生的一切费用，管理费等）。其余工程款甲方不得以任何理由截留或挪用。保证及时支付给乙方，确保工程顺利施工。
3、甲方负责及时提供工程施工图纸，基准标量等施工相关资料，提供承接该工程的中标书，合同等相关文件，协调乙方处理相关部门关系，为正常施工创造外部环境。
4、甲方有权监督、检查、指导乙方按图纸设计要求和国家施工规范要求进行施工，发现问题，及时提出，乙方必须改进。否则，甲方有权不计工程量。
5、甲方与乙方合同签定后，天内，必须通知乙方进场。
6、工程竣工后，甲方有责任协助乙方办理工程验收决算工作。确保工程顺利验收交接，工程款按约定及时结清。
（二）：乙方的权利与义务：
1、乙方自觉接受甲方指导、检查监督，指派为施工现场代表。负责与甲方沟通联系，协调相关部门工作。
2、乙方享有和承担甲方中标承接该工程的桥梁段所有的权利、义务。甲方如不按时支付工程款，因此而影响工期顺延，乙方有权追究甲方相关责任，所产生的一切后果由甲方承担。
3、乙方保证按时组织机械设备和施工人员按时进场，保证按甲方与建设单位签订的合同及图纸设计要求和相关施工规范要求施工，确保工程质量，按时完成工作量。
4、乙方在施工过程中，做好施工记录，完善施工资料和工程变更、增加等资料，及时向甲方提供，以利于结算工程款和工程验收。
5、乙方与甲方合同签定后，在乙方接到甲方进场通知后，甲方并向乙方提供业主资金到账情况，及相关变更手续，是否与本合同内容相符合。待乙方进场后，日保证将100万的合同保证金通过保函打到甲方指定的银行。
6、乙方负责按规定安全、环保施工，在施工过程中，发生的一切除工程款以外债权债务工伤安全事故、罚款等一切责任由乙方负担，甲方概不负责。
7、工程竣工后，积极配合甲方和相关部门办理工程验收交付工程，负责在竣工之日起十五日内完成工程决算相关资料。
8、乙方所向甲方交付的100万合同保证金，甲方于本协议生效之日起，工程进度达到一半时退还给乙方。
六、本协议一式份，由甲乙双方代表签字或盖章生效。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
年月日
施工协议书 篇5发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。
2、路面结构：采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。
3、满足施工验收规范合格要求，以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。
4、单位严格执行安全管理制度，包括岗位的安全操作规程、岗位安全生产责任制、施工安全跟踪制度和定期安全检查、安全教育交底制度等；
5、乙方应对自身的施工过程中的安全负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；
2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否则按每天罚款500元。
2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。
3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
时间：20xx年10月19日
施工协议书 篇6甲方：xx
乙方：xx
甲乙双主本着公平自愿原则，经平行协商后达成如下协议：
一、因工程需要，甲方将：创业城六区xx号楼至xx号楼外墙粉刷工程承包给乙方。
竣工日期：xxxx年xx月xx日
三、乙方将按照甲方要求，按质按量完成全部甲方交给乙方的外墙粉刷工程并达到验收标准。
四、工程单价：本合同单价为综合单价(外墙粉刷)每平方米(xx)元。
五、施工内容：创业城六区xx号楼至xx号楼外墙粉刷工程。
2、乙方在施工现场必须配备足够的具有施工管理经验的人员。
3、乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排，如违之致使工程质量达不到规范要求的'质量标准，甲方员工有权要求乙方返工，且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位，监理单位批示及国家有关规定进行施工的，造成建设单位罚款，费用由乙方自行负责。
4、乙方承包单位已包含机械及人员伤害事故保险金，并应主动为具有危险及特种办理施工人员伤害保险手续。乙方并且独自承担施工期间一切机械事故及人员伤亡责任。
5、由乙方原因造成的停工误工由乙方负责承担损失。
6、由于甲方原因造成的停工待料，甲方须负全责。(须补偿乙方每天每名工人误工费)。
七、计量方式：外墙粉刷工程实际面积计算结算。
八、验收标准：乙方必须达到建设单位和甲方验收标准，和整形标准。
九、违约责任：如单方终止合同付给对方工程总造价的30%的违约金。
十一、完工后甲方预留乙方xx%的维修金，维修金xx。
十二、双方发生争议协商解决，若协商不成，由人民法院管辖。
本协议一式两份、甲乙双方签字后生效、具有同等法律效力。
甲方：xx
xxxx年xx月xx日
乙方：xx
xxxx年xx月xx日
施工协议书 篇7甲方：_________
乙方：_________
现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每立方_________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程当中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程当中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工协议书 篇8甲方：_________
乙方：_________
现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每立方_________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________
乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工协议书 篇9甲方:
乙方:
根据xxxx施工的的需要，甲方将xxxxx工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。
五、工期要求：按业主要求工期20xx年x月xx日完工。
六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。
七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。
八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额xx%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的xx%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。
1、负责协调施工环境、业主及监理关系。
2、负责技术、协助整理施工技术资料。
3、严格履行项目部各项管理工作。
4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。
（二）乙方责任：
1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。
2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。
3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。
4、保证工程按时完成。
5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。
6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。
7、向甲方缴纳xxxx元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。
1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；
2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；
3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。
乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。
十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。
十三、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲 方（盖章）：
代 表：
乙 方（盖章）：
代 表：
20xx年x月xx日
施工协议书 篇10甲方：_________
法定地址：_________
乙方：_________
法定地址：_________
依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。
1．合作内容
甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。
甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。
2．双方的权利和义务
甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。
乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。
3．收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。
开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。
双方各自缴纳各自应缴税费。
4．合作期限
甲乙双方合作期限暂定为_________年。
5．财务结算
_________。
6．日常维护
在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。
在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。
7．法律责任
甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。
乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。
8．协议生效
本协议一式两份，双方签字盖章后生效。
9．其它
本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修施工协议书 家装安全施工协议书篇四
有关施工协议书范文合集7篇
在不断进步的社会中，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议是提高经济效益的手段。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编精心整理的施工协议书7篇，希望对大家有所帮助。
施工协议书 篇1甲方：****************务楼工程项目部
乙方：（电梯安装施工队）
为贯彻《中华人民共和国安全生产法》精神。执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保施工现场生产合理安全用电，杜绝触电事故的发生，依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即〔jgj46-20xx〕和建设部《建筑施工安全检查标准》即(jgj59-20xx)规范以及北京市建委颁发的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》以及国家，北京市的相关规定，结合本公司和本项目制定的安全生产，文明施工的管理目标，经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。
此“协议书”只适用于中铁六局集团铁路路网性行车乘务楼工程项目。
一、目标
1.触电伤亡事故为零；
2.杜绝电气火灾事故的发生；
3.达到北京市安全文明样板工地的要求；
二、甲方责任
1.负责提供施工现场的临时电源连接点；
2.制定施工现场的临时用电管理制度，和下发不安全隐患整改通知书；
3.严格执行施工现场临时用电管理，并加强检查，对检查和定期检查进行记录，及时解决发现的问题，消除安全隐患，并对违规现象进行罚款；
4.掌握施工现场的用电情况，做好各分包单位安全施工用电的协调工作；
5.对违章用电和违章操作人员进行处理。
三、乙方责任
1.乙方必须配备一名专（兼）职的临时用电管理人员，和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。
2.乙方每日安排电工巡视检查，保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线，严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。
3.乙方负责对临电维护维修人员进行相关和安全技术知识的陪训和教育，并且监督临电人员防护用品的配备和持证情况；
4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）和《建筑施工安全检查标准》（jgj59-20xx）和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行，并确保达到北京市安全文明样板工地。
5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收，经检验合格后方可进入施工现场使用，并提供相应的临电器材合格证。
6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施，施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作，严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。
7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等，乙方施工时应注意成品保护，损坏由乙方负责赔偿。
8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电，用电设备停用时必须拉闸断电，锁好开关箱，生活区宿舍内应做到人走灯灭。
9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训，考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要，且每班不得少与两名电工并做到一人监护，一人操作。
10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。
11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理，必要时应向有关人员报告和解决。
12.配电箱应放置平稳牢固，严禁倒放或平放，配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物，室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。
13.用电设备必须由三级、开关箱供电，所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏，严禁一闸多用，电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱，应由二级配电箱漏电接出。
14.三级配电开关箱380v、220v必须分开，专箱专用，严禁混用。
15.施工现场必须达到三级配电，逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。
16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。
17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m，开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。
18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程，把好施工现场安全用电关，确保施工的安全用电。
19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座，必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色（黄绿色）机械设备的保护线应应引至外边，并且应压接紧固。
20.导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上，更不能把电源线泡在水里或拖地使用，应用绝缘s钩挂设或绝缘导线绑扎固定，高度不能低于2.4m。不能挂设的导线（电焊机一次线、其它设备导线等）必须穿绝缘管加以保护。
21.施工现场所使用的机械设备，必须经过摇测经摇测合格后方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进行备案。，22.现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防御灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护，金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，碘钨灯的高度室外应不低于3m，室内不低于2.4m。
23.施工现场内应使用ii、iii类手持工具。i类电动工具应淘汰。
24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具，应使用36v或36v以下的照明，行灯的手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电源线，不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内，符合户外电器安装要求。
25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护，并应挂好标识。
26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的用电情况进行监督检查，发现问题及时解决。
27.本现场的供电方式应采用三相五线制tn-s系统。
28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。
29.电焊机必须配备电焊机专用箱，电焊机一、二次侧应加防护罩，电焊机一次线不应大于5m，二次线长度应小于30m，二次线必须双线到位。
四、乙方在施工期间严格按照施工规范要求施工，因乙方原因导致安全事故由乙方自行解决并承担全部责任。
五、本合同书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
六、本协议此协议签字之日起生效，施工完成后终止。
甲方： 乙方：
签字（盖章）： 签字（盖章）：
年 月 日 年 月 日
施工协议书 篇2发包方(以下简称甲方)：住址：
承包方(以下简称乙方)：住址：
风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：
一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。
四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。
七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的`违约责任。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。
（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：代表人：签订地点________年____月____日
乙方：代表人：签订地点________年____月____日
施工协议书 篇3发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守
第一条、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条、工程内容：
第三条、承包范围：
第四条、承包方式，以下两种方式择一选（）
1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方
式承包。
2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。
第五条、工程计价方式：
第六条、质量标准：
1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到
建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。
2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。
第七条、工程期限：
1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天，工期计算的起止时间是：
________年________月________日开工，________年________月________日竣工
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第八条、付款方法
以下方式各选一种：
1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。
第九条、双方责任
1、甲方责任：
（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。
（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。
（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。
（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。
（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；
（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
第十条、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条
本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
第十二条
本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效
甲方：
住址：
代表人：
签订地点：
_______年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
签订地点：
_______年____月____日
施工协议书 篇4根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
发包方（简称甲方）：（业主）_______________ 联络方式：______
承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人）_____________________
身份证：_____________________ 联络方式：__________________
家庭住址：___________________ 家庭固定电话：_______________
第一条 工程概况
1.装潢施工地点：
2.住房结构：钢筋混凝土；房型____房____厅____套，建筑面积约____平方米。
3.承包方式：清包工。
4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、家具打造，清洁工程，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。（关于搬运工程的补充约定：甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内）。
5.总价款：￥约____元（包括清洁费和搬运费），大写（人民币）：____________元整。
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更，包含增加或删减，该总价款不做变更。
6.工期：自____年____月____日开工，至____年____月_____日竣工，工期_约____天（以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，则相应顺延竣工日期）。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行（如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工____至____天）。
第二条 关于乙方职责的约定
1.乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。
2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可）。
3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。
第三条 关于材料供应的约定
1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。
2.甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作。
4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确（＋/-5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。
5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
第四条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由甲方聘请设计师进行设计，提供设计施工图纸及特别要求（具体内容见参见设计施工图纸）。乙方负责按有关行业规定进行施工。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。
5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。
6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装（如橱柜防火门，台面，ppr水管等），甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。
7.工程验收－甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。（参照北京市地方标准《住宅装饰装修验收标准》）。
8.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续（见附件三《工程竣工验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
9.工程保修期三年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
第五条 关于安全生产和防火的约定
1.甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南（见附件一），防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各 安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。
第六条 关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：
工程款付款时间表
┌──────────────────────┬──────┬──────────┐
│ 付款时间 │ 付款比例 │ 金额 │
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│协议签订完毕，正式开工十日内 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│水、电、管线隐蔽工程通过验收 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成木工、瓷砖铺贴等工程，并由甲方验收通过后│20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成粉刷和油漆工程，并由甲方验收通过后 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成安装，清洁工程，并由甲方验收通过后 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│竣工验收，甲方验收通过当天 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│保修尾款，甲方入住后3月内 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│合计 │100% │ 元│
└─────────────── ───────┴──────┴──────────┘
2.双方款项往来均应于《工程付款确认单》签字确认（见附件四）。
第七条 其它事项
1.甲方工作：
（1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作：
（1）参加甲方召集的现场交底。
（2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。
第八条 违约责任
1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
5.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。
第九条 纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：
-北京仲裁委员会申请仲裁；
-人民法院提起诉讼。
第十条 协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。
2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。
3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。
第十一条 附则
1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方 施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁__套，由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后，工程不得转包。
3.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。
第十二条 协议附件
附件一物业管理部门的装修指南（略)
附件二设计施工图纸及要求（略)
附件三工程竣工验收单
附件四工程付款确认单
甲方（签字）：______ 乙方（签字）：______
住址：______________ 住址：______________
电话：______________ 电话：______________
邮编：______________ 邮编：______________
签订日期：__________
签订地点：北京
附件三
工程竣工验收单
甲方：__________________
乙方：__________________
注：（1）分项检验评定：合格打√，不合格打×，补验合格打√并签名。
_______年_______月_______日
附件四
工程付款确认单
甲方：________________________
乙方：________________________
施工协议书 篇5甲方：zz业物业管理有限责任公司管理处
乙方：
甲乙双方就施工的安全问题达成协议：
1．乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有“三证”,并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。
2．乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。
3．乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。
4．乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。
5．乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。
6．乙方施工过程造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。
以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。
本协议双方签字后生效。
甲方：工程部签字：安全秩序部签字：施工(单位)负责人签字：
（盖章）（盖章）（盖章）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
施工协议书 篇6我公司是火灾重点防护单位，为保障工程施工、动火的安全，确定双方安全防火的权利与责任，特规定以下要求，乙方必须遵章守法，如乙方违反以下规定，甲方有权制止乙方违反相关作业，并由乙方承担因此造成的经济损失，严重的将依法追究刑事责任：
动火前“八不准”
（1）未办理《动火证》，防火、灭火设施不落实不准动火；
（2）周围的易燃杂物未清除不准动火；
（3）附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不准动火；
（4）凡盛装过油类等易燃液体的容器，未经排除残存的易燃液体并洗涮干净不准动火；
（5）凡内存易燃气体受热膨胀有爆炸危险的容器不准动火；
（6）在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防范措施不准动火；
（7）动火监护人未到位或人员配备不够不准动火；
（8）未配备相应的灭火器材不准动火；
动火中“四要”
（1）动火中要有保安作现场安全总指挥，动火和监火人员必须服从安全总指挥的统一调配；
（2）现场安全责任人和动火人员要随时注意动火情况，发现不安全苗头要立即停止动火；
（3）发生燃烧爆炸事故时，要及时扑救；
（4）动火人员要严格执行安全操作规程。
动火后“一清”
动火人员完成动火作业后应彻底清理现场火种，经安全总指挥人员和动火监护人检查合格以后才能离开现场。
当班值班保安作为现场监护的总指挥，有权对动火现场的监护人员进行合理的调度安排，有权对违反动火“八不准”、“四要”、“一清”的行为予以坚决制止，对制止不理者上报人力资源部处理。
进入生产区域：手机一律不能开机，手机一律放在保安岗亭处保管。我公司安排保安现场监督，对违反规定的，一律按我公司规定处罚。
严禁携带烟火；车辆必须佩戴防火罩，车辆限速5km/小时；
外来人员只允许从2#岗亭进入生产厂区，严禁从其他区域出入；
进入2#岗亭的，必须按照我司规定佩戴“绿牌”，违者每次处罚20次；
未经批准，严禁在厂区各区域内拍照；
工程施工人身安全由承建单位自行管理，如发生安全事故，费用一律由乙方承担。
甲方：xxxxxxxxxxx股份有限公司
乙方：承包单位名称：
代表（或委托人）：
签订日期：
施工协议书 篇7甲方：
乙方：
甲乙双方友好协商，根据电梯的现状及安全使用要求，就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障，采取更换维修方式，双方达成如下协议：
一 电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准，维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%，维修资金到帐后支付70%余款，一年后支付30%余款。
二主要施工技术要求及工艺： 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。电梯工程完成后，保证电梯抱闸安全正常有效。电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则，确保电梯维修工程安全有效完成。乙施工期间，如发现有新零部件需更换，乙方需经甲方相关负责人确认，甲方同意后方可更换，费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责，与甲方无关。
三施工组织及工期 组织机构：扬州金辰电梯工程有限公司 工期： 本工程拟在收到预付款3个工作日内，并具备施工条件后施工，施工工期约为1个工作日。入场后进行安全教育，确保电梯安全运行，不能长时间影响电梯使用。4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。甲乙双方紧密配合，确保电梯维修工程安全、顺利进行。四 质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五 双方未尽之处，甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司 扬州金辰电梯工程有限公司
经办人： 经办人：
联系电话：联系电话：
日期： 日期：