设备安装合同 篇一
甲方:x厂 法定代表人: 厂长
乙方:
甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:
一、安装的项目名称和地点:
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:
名称 规格 型号 数量 安装
合 计
三、完成安装的期限:
从 年 月 日到 年 月 日
四、安装的质量要求:
五、安装的安全责任:
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;
六、安装报酬的结算支付时间:
七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;
八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由x县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。
甲方:x厂 乙方:
年 月 日
设备安装合同 篇二
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:电站机电设备安装工程
二、工程地点:
三、工程内容:详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在×年×月份进场施工,×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式:
(1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。
甲方:乙方:
法人代表(委托人):法人代表(委托人):
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
设备安装合同 篇三
供方单位:需方单位:签订地点:
经双方共同一致协商达成以下订货条款:
一、需方向供方订购厨房设备一批,供方并负责安装调试。所供产品的名称、型号、价格、产地、数量、金额等详见附件。
二、合同总金额¥仟零伍拾元整。
三、交货日期、地点:利州区工农镇温泉会所合同签订后于15天内在甲方指定地点交货。交货后
四、运输方式:由供方负责运输,费用由供方承担。在运输过程中如发生产品的任何损坏或损毁由供方负责。
五、验收标准及时间:
1、按合同约定的品名、规格、型号、数量作为验收的标准和依据。
2、验收时间:安装调试完毕七天内需方安排验收,设备未验收合格前需方不得使用。
3、需方逾期不验收或设备未验收,需方擅自使用三天后,即视为设备需方验收合格。
六、结算方式及期限:
供方全部货到需方安装点后,支付供方总工程货款的。80%即,大写:整。所供设备安装、调试验收完毕后支付厨房设备总工程货款的15%,另把供方交给需方的诚信保证金即:发票,尾款5%作为质量保证金,6个月内如果无质量问题,则将尾款全部支付供方。
七、供、需双方的权利和义务:
需方的权利和义务:
1、需方负责提供安装水、电、气接口。
2、需方应该派工地相关负责人配合供方施工和对设备的了解。
3、按合同约定的时间支付工程款项。
4、有权监督供方的安装工期和安装质量。
5、安装中关于墙体、玻璃等修复装修土建工作,均由需方负责。
供方的权利和义务:
1、按合同或合同附件规定的名称、型号、规格、数量要求向需方提供符合质量要求的设备。
2、供方负责派企业技术人员安装调试所供设备,指导需方人员保养操作流程。
3、严格执行合同工期,不得拖延时间。
4、安装中关于墙体、玻璃等修复装修土建工作,均由需方负责。
八、违约责任:
双方任何一方中途终止合同,违约方应向守约方支付总货款的20%的违约金。
九、解决合同纠纷的方式:
若双方履行合同时发生纠纷,先由双方友好协商解决,不能协商解决的,任何一方可向利州区人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项:
1、本合同一式公章支付定金后生效,如有改动条款处须经双方盖章认可,否则改动无效。
2、本合同的附件及有关的补充协议为本合同不可分割的部分,双方授权代表签字或加盖公章,具有同等法律效力。
十一、其它补充说明:
1、在本合同实施过程中需方若要增加其它设备,所增加的设备应独立核算,不能纳入本合同的结算范围之中。
2、未尽事宜,经双方友好协商后决定。
3、本合同产品保修一年,终身维修。
供方需方
供方代表人:需方代表人:
签订时间:签订时间:
设备安装合同 篇四
甲方:______________
乙方:______________
经甲乙双方协商,由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作,为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任,做到责、权、利相结合,以确保安装工程的顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装
2、建设地点:西藏当雄
一、施工内容:
按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)
三、施工工期:
开工时间:_______年_______月_______日,完工时间:_______年_______月
四、工程费用:
1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。
3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。
4、因不可抗力造成的工期损失,乙方不承担责任。
五、工程质量:
1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。
2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后,方可进行下道工序的施工。
3、乙方在施工中应确保施工质量,接受甲方现场管理,因乙方施工不当造成的返工,其费用由乙方负责。
六、工程验收与保修:
1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行,由甲方组织,乙方做好验收前的准备工作。
2、工程保修期:与甲方所签定的主合同规定保修期一致。
3、因乙方施工质量问题造成返工,费用由乙方自理。
4、保修期内发现施工质量问题,由乙方负责处理,若乙方不予处理,甲方有权另行安排处理,费用在保修金内扣除,不足部分向乙方追讨。
七、工程款拔付与结算:
l、本合同签订后五日内,甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。
2、乙方进度结算按安装进度拨付,当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。
3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题,甲方将保修金付给乙方。
八、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1、协调有关单位的配合工作。
2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。
3、负责工程款拔付与结算。
4、组织施工图会审和技术交底,并向乙方提供设计图纸一份。
(二)乙方责任:
1、提交施工组织设计及施工进度计划;
2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;
3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工,并接受相关部门的出督检查;
九、施工安全:
1、乙方必须严格执行施工安全操作规程,确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作,建立糸统的安全控制网络体糸,采取严格舒安全防范措施,杜绝人身伤亡和设备事故。
2、若因乙方原因出现安全事故,所造成的一切损失,均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。
十、环境保护:
1、本工程施工期间,乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁,做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因,破坏环境,由此而导致的经济损失,其费用由乙方承担。
十一、保险:
除按国家规定外,本工程采取自愿保险,投保与否,自行决定,费用自理。
十二:违约责任:
1、在本合同执行过程中,甲乙双方任何一方违约,均应承担因违约造成的一切损失。
2、在本合同执行过程中,甲乙双方如有争议,都应本着平等互让的原则协商解决。
十三、附则:
1、本合同自双方签字盖章后生效,到合同期满双方无任何经济责任,结清工程款后自动失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的损失,由甲乙双方协商解决。
3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方:______________乙方:______________
年月日:_____________________
设备安装合同 篇五
发包人/买方(全称): (以下简称甲方)
承包人/卖方(全称): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,遵循自愿、平等和诚实信用的原则,双方就本工程/产品各项事宜协商一致,订立本合同。
1 工程/产品名称
2 合同金额
RMB ¥: 元人民币(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 其中:
注:产品详细配置见本合同附件。
3 付款方式
电汇 ; 汇票 ; 银行承兑汇票 。
注:乙方驻外办事处均不设帐户,甲方须将合同款按照本合同约定方式汇入乙方帐户,在任何情况下,甲方都不得将合同款汇入非乙方帐户。
3.1 合同主要设备材料到达甲方并安装调试后,正常运行一个月内支付全部款项。
4 设备材料供应
4.1 乙方根据合同(包括产品配置清单或标书等附件)内容提供设备和材料,保证设备材料的名称、规格、数量、单价、品牌等与合同相符并对其质量负责。
4.2 本合同的设备和材料,如约定由甲方负责采购的,甲方应按照设计和有关标准要求采购,并向乙方提供产品合格证明,对设备材料质量负责。由此引起的工程质量问题由甲方承担责任。
5 设备发运和接收
5.1 发货时间乙方收到本合同
3.1条的预付款后 日内。 本合同生效后 日内。
5.2 本合同设备由乙方办理发运事宜。运输和保价费用由下方负担。
5.3 发运设备到达安装现场后,甲方应立即以书面形式通知乙方,由乙方派员与甲方共同清点接收,清点无误后,双方在乙方发货单上签字盖章认可。在乙方人员到达前,甲方不得单方开箱,甲方应对到货设备和清点接收后的设备妥善保管,因甲方原因发生设备材料丢失或损坏,甲方负责赔偿,因此延误工期,乙方不负责任。
5.4 发运设备的包装应满足运输要求,在正常运输条件下保证完好到达目的地。设备的外包装应在明显位置标明目的地、收货单位、件数等字样。包装箱内应有装箱清单。
6 质量标准
6.1 工程/产品质量应当达到技术协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因质量达不到标准,乙方承担违约责任。
6.2 双方对工程/产品质量如有争议,由双方同意的质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任轻重分别承担。
7 售后服务
7.1 乙方对交付甲方使用的设备在质量保修期内承担保修责任,包括故障处理、硬件维修、软件修改升级等。非设备本身质量问题引起的设备故障或损坏,维修费用由甲方承担。
7.2 工程完工时,乙方现场技术人员负责对甲方操作人员进行系统的业务培训。
8 其他
8.1 不可抗力
8.1.1 双方任何一方因不可抗力(包括但不限于火灾、水灾、地震、台风等)而影响本合同的履行时,应及时通报对方,并采取响应措施减少损失。该方对此种情况下的履行不能,不承担违约责任。
8.2 合同变更
8.2.1 合同生效后甲方需对原合同进行变更,应以书面形式向乙方发出变更通知。双方应就变更部分签定变更协议,甲方承担因变更造成的乙方损失,变更后工期相应顺延。变更协议作为本合同的组成部分。
8.2.2 合同生效后乙方不得对合同进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致的问题,由乙方承担责任,工期不予顺延。
9 合同生效
本合同正本一式 份,具有同等效力,由甲方、乙方分别保存 份。双方签字盖章生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备安装合同 篇六
甲方:
乙方:武汉金蚨祥酒店设备有限公司
经甲、乙双方友好协商,就甲方位于 的厨房设备一致达成合作协议。具体内容如下:
一、本合同附厨房设备价格单,一式贰份。
二、本合同总金额为人民币,小写¥元(是否含税)。
三、交货时间为20xx年 月 日至20xx年 月 日,若延期交付则按每天700元支付延迟金,超过10天甲方可单方解除合同。
四、交货地点为。运输方式和费用由乙方负责。
五、设备的品牌、名称、规格、质量、数量及验收
1、设备的品牌、规格、品种、数量,按乙方选定的( 哪个厂家)生产的(何种品牌)系列厨房设备,具体的名称、规格、品种、数量详见乙方提供的明细清单所列为准 。
2、设备的质量和技术要求,必须符合国家相关行业的质量和技术标准,并具有国家认可机构检验的质量合格报告。
3、乙方将设备送到交货地点后,甲方对实到的设备按清单进行验收,经验收后方可安装,但验收不免除乙方对设备质量等保证的责任。
六、乙方负责向甲方提供厨房设备布置图、用电、用气等各项参数。乙方对整个工程必须保质、保量、按时完成工作,并自行承担安装过程中产生的风险,甲方在现场安装过程中给予必须的配合,油烟管道和鲜风系统的风柜动力电源线及控制均由甲方请专业人员施工,并按控制系统和厨房的所有控制电源统一安排在合适的位置,统一管理。
七、工程进度,需由厨房土木工程建设相互配合。首先,排烟系统进场安装,同时加工生产炉具系统及保温荷台,等厨房室内装修完毕以后,再进场安装炉具及保温荷台,随后进行电路、水路、气路的安装调试。最后,电器设备和工作台、货架等进场布置。
八、付款方式:合同签定之日付合同金额作为定金;排烟系统安装完毕后3个工作日内付合同金额作为工程进度款项,待合同内所有设备安装调试完毕后10个工作日内付合同金额 ,余下5%作为质保金,一年后7个工作日内一次性全部付清。
九、售后服务承诺,我公司本着长期与贵公司真诚合作的态度,自愿将自制产品的售后服务期限延长至两年且全程免费(人为因素及不可抗拒力量所造成损失除外);对于外购产品提供一年的免费维修服务,全部产品均终身维修(对易损件耗材收取成本费用)。对于甲方提出维护要求响应时间一般为四个小时。
十、甲、乙双方严格遵守《合同法》及本合同各项内容,未尽事宜友好协商。双方签字盖章生效。
十一、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
年 月日
设备安装合同 篇七
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议:
第一条安装工程概况
(1)工程地点:_________
(2)工程最终造价:_________¥(人民币______元整);
(3)开工日期:_________合同签订之日起十个工作日内;
(4)竣工日期:_________开工之日起五个工作日内;
(5)付款方式:_________现金或其它
第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。
第三条产品的安装、调试、验收:_________
1、乙方负责通道设备的安装、调试。
甲乙双方商定:_________
(1)合同签订之日起十个工作日内,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)开工之日起五个工作日,完成设备安装及系统的调试运转;
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
第四条价款结算方式及期限:_________
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为:_________¥______元,人民币整;
(1)合同签订后,甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的75%)¥______元;
(2)工程款(占合同总金额的25%)¥______元,设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及设备权属为乙方。
第五条产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起,工程保修期为壹年;由乙方无偿提供服务,如因甲方使用不当或人为损坏除外。
2、质保期结束后,乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式:_________执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
设备安装合同 篇八
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:
一、工程名称:__________________供热转换站更换配变
二、工程范围及内容:更换250KVA配变一台。
三、承包方式:乙方包工包料,按设计施工。
四、工期要求
__________年_________月_________开工
___________年_________月_________完工,工期一天。
五、质量标准,已验收通过为标准。
六、合同价款:预算为______元,经双方协商定为______________元整(¥______元)。
七、工程款支付:
合同内容全部完工、验收合格后支付___________%合同价款。
八、违约责任:
1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2、因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按___________元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的损失。
九、其他:
1、在质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,有乙方承担责任。
2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任。
3、乙方负责办理工程竣工验收及相关手续,甲方予以协助。
十、争议:
本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决。
十一、本合同份数:本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。
甲方:
乙方:
上面内容就是t7t8美文号为您整理出来的8篇《设备安装合同范本》,能够给予您一定的参考与启发,是t7t8美文号的价值所在。